当前位置:好文网>实用文>合同范本>工程合同

工程合同

时间:2023-05-14 06:54:39 合同范本 我要投稿

精选工程合同10篇

  现今社会公众的法律意识不断增强,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编收集整理的工程合同10篇,希望对大家有所帮助。

精选工程合同10篇

工程合同 篇1

  施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。

  发包人(全称):__________________

  承包人(全称):__________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程立项批准文号:

  资金

  二、工程承包范围:

  三、合同工期:开工日期 竣工日期

  四、工程质量标准:质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定为合格工程标准为依据, 承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。

  五、合同价款

  金额(大写):_____________________________元(人民币)

  ¥:_____________________________元

  六、组成本合同的文件包括:

  1、本合同专用条款

  2. 标准、规范及有关技术文件

  3、图纸

  4、工程量清单

  5、工程报价单或预算书,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成.

  七.发包人向承包人提供图纸日期和套数:6套.发包人应按专用条款约定的日期和套数, 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整图纸, 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

  监理单位委派的工程师

  姓名:_______________职务:________________发包人委托的职权:__________________

  需要取得发包人批准才能行使的职权:______________________________________________

  发包人派驻的工程师

  姓名:________________职务:________________________

  职权:_________________________________________________________________________

  承包方项目负责人: 承包人委托的职权:

  项目经理:

  八.双方约定现场工程师工作职权:

  工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

  工程师的指令、 通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的, 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。

  承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的.损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。

  九.发包方的工作:

  1.在开工前7日内将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点,保证施工期间的需要;开通施工场地与城乡公共道路的通道,约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;

  2.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;

  办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)在开工前7日内完成;

  3.确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验在开工前7日内完成;

  4.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底在开工前7日内完成;

  5.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树

工程合同 篇2

  居间合同

  甲方(委托人):

  乙方(居间人):

  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就 等项目,引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订正式的建设施工合同。

  2、“居间成功”是指完成本条第1项的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的建设施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

  二、乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目相关信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

  3、乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方中标并签订书面施工合同。

  三、甲方义务

  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责标书的编制。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如甲方未及时支付,则应按未支付金额的日千分之一向乙方支付违约金。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬由以下两项构成:

  (1)工程施工合同总金额的3‰,该部分的居间报酬在甲方与建设单位签订书面的建设施工合同后7日内,由甲方先支付80%给乙方,剩余20%在甲方(或甲方的分包施工单位)第一次工程进场后7日内付清。

  (2)鉴于该项目采用的.是政府与社会资本合作PPP模式,建设单位会以每期应支付工程回购款为基数按同期人民银行贷款年基准利率上浮 15 %支付给甲方利息,甲方同意在建设单位回购期间,该贷款基准利率的50%以及上浮的15 %部分均作为乙方的居间报酬。该部分的居间报酬按工程进度,在甲方每次收到建设单位支付的利息后7

  日内支付给乙方,直至建设单位回购完成。[每期利息的计算方式为:应付工程回购款×同期人民银行贷款年基准利率×期限×(50%+15%)]

  3、上述的施工合同总金额、回购款及利息、工程进度以甲方与建设单位签订的合同为准。

  4、甲方可以转帐或现金的方式支付。

  五、居间费用的承担

  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。

  六、保密事项

  甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  七、合同终止

  1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交乙方所在地法院解决

  九、其他事项

  1、本合同未尽事项,由双方另行签订补充合同。

  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:乙方:福建程华建设发展有限公司 法定代表人: 法定代表人:

  合同签订日期:

  

工程合同 篇3

  发包方(甲方):

  法定代表人:

  承包方(乙方):

  法定代表人:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  一、工程地点:

  二、工程装饰装修面积:

  三、工程范围:

  1、承包范围:室内各厅房的天、地、墙装潢、门及门锁等;约定的由乙方设计的室内各种柜、台面、洁具、灯具等。

  2、非承包范围:

  2-1、电器类:全场空调、电视、电脑、音箱、点歌系统、控制面板、频闪、花灯、台灯、落地灯;

  2-2、家具类:沙发、软包凳、KTV茶几等可移动家具类;

  2-3、装饰类:全场装饰画、油画、装饰物、花草、纱幔、窗帘、摆件台、装饰柜、珠帘、雕像、字牌、台牌、门牌、指示牌、消防指示牌等;

  2-4、弱电系统类:全场呼叫系统、录像监控系统、程控电话系统、网络系统等;

  2-5、现代消防系统及普消设施、清风系统、强排烟系统等;

  2-6、强弱电布线类:主电源布线、中央空调电源布线、强排烟布线、清风布线、呼叫系统、监控系统、程控电话系统、闭路电视系统、网络系统布线;

  2-7、厨房设备设施及烟道;

  2-8、用品类:酒店用品及设施设备、酒具果盘、烟缸等;

  2-9、所有行政职能部门的报建、报检及费用;

  2-10、施工期间的用水、用电及费用;

  2-11、其它约定项目:如防盗门、卷帘门、防护栏、防火门、电梯(电梯基础设施)。

  四、承包方式:乙方包工、包料。

  五、工程期限及保修期:

  1、开工日期______年_____月____日。竣工日期_______年____月____日。总日历工期天数________天。

  2、甲方要求乙方提前竣工的,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取措施的费用,同时每提前一天支付乙方赶工费_______元。

  六、工程款和报价单

  工程价款:本合同工程造价为(人民币)_________元。

  第二条 工程监理

  若本工程实行工程监理,甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

  第三条 双方指派人员

  1、甲方指派______为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督,办理验收、变更、登记手续和甲方授权的其他事宜。

  2、乙方指派_____为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,在乙方授权范围内处理本工程相关事宜。

  3、任何乙方更换指派代表,应当以书面方式通知对方。

  第四条 甲方工作

  1、开工三日前,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。

  2、开工三日前,要为乙方入场施工创造条件腾空房间,清除影响施工的障碍物,以不影响施工为原则。

  对只能部分腾空房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

  3、向乙方提供施工期间的水、电、气及电讯设备,说明注意事项并承担相应费用。

  4、办理施工所涉及的消防、环保、建委、税收等各种申请、批准等手续,并承担相关费用及税费。

  5、遵守物业管理部门的各项规章制定,负责处理因施工带来的扰民问题及邻里关系。

  6、负责保护好周围的建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

  7、不得有下列行为:

  (1)随意改动房屋主体和承重结构,如确需折改原建筑结构、设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

  (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

  (3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

  (4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

  (5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

  第五条 工程变更

  1、在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。

  2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失,延误工期的,并应赔偿乙方损失。

  第六条 材料供应

  1、按照合同附表,由甲方提供的材料设备,应为符合设计和国家标准要求的合格产品,并应按施工进度计划及时供应到现场,并事先通知乙方,双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收合格后使用。

  2、由乙方提供的材料、设备,必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符,经甲方签字认可后再行使用。

  3、材料验收合格的标准:

  4、材料验收质量异议:

  如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的,检测费用由其先行垫付;材料经检测确实不合格的',检测费用则最终由对方承担。

  第七条 工期延误

  对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延:

  (1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

  (2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

  (3)因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

  (4)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

  第八条 质量标准

  1、本工程执行的质量标准:施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰公共场合施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  2、在竣工验收时双方对工程质量发生争议时,应当申请由相关行政主管部门认可的专业机构予以认定;认证过程支出的相关费用由申请方垫付,并最终由责任方承担。

  第九条 工程验收及质量保修期

  1、工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三部分:

  (1)隐蔽工程和中间验收:应由甲、乙双方及时办理,以便进入下道工序施工,甲方如不能按通知时间到现场视为验收合格。

  (2)竣工验收:工程全部结束后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知后3日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方因故不能验收,应在收到验收通知后当日内以书面形式通知乙方,另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用,验收合格签字后,结清工程余款,工程保修单即行生效。甲方另定的验收时间不得超过竣工后7个工作日,否则视为承认工程产品竣工验收合格。

  2、双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

  3、双方未办理验收手续,甲方不得入住或经营使用,如甲方擅自使用视同验收合格,甲方不得以未在验收资料上签字认可为由拒绝乙方后期工程款项的收取,否则由此而造成的损失由甲方承担。

  第十条 工程款支付方式

  1、合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:

  (1)工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算单,并将有关资料送交甲方,甲方在收到资料三天内审核完毕,如无异议视为同意并支付工程尾款。甲方应在审核完毕2日内付清合同约定的款项,否则乙方有权采取措施以甲方财产抵扣相应工程款。

  (2)在工程价格(合同总价)中对应缴纳的税费,甲方从合同总价款中已扣除,由乙方委托甲方缴纳税费,(由甲方代扣、代办税费)乙方不再承担任何税费,由此产生的税费以及相关责任由甲方承担。

  第十一条 违约责任

  1、一方当事人未按约定履行合同义务或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔给对方造成的直接经济损失。

  2、甲方责任

  (1)因甲方原因造成乙方不能进场施工,乙方有权单方解除合同。甲方应在收到乙方解除合同通知书之日起3日内,做出答复,并承担经济损失。

  (2)因甲方未按规定的时间、要求提供材料、设备及安装(如空调预埋、消防管道预埋),造成延期开工或中途停工,甲方应赔偿乙方停窝工损失。按照每日_____元计算。

  (3)由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异、安装差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影响工程质量或造成损失,其返工费用由甲方承担。

  (4)甲方未按合同约定期限支付每期工程款,每延误一日,应当向乙方支付迟延部分工程款的违约金。若因此造成工程停工、窝工等延误工期和损失,由甲方承担责任。

  (5)工程未经验收,甲方提前使用造成质量问题或损坏,由甲方承担责任。

  第十二条 争议解决方式

  本合同在履行过程中产生的争议,由当事人双方协商解决,如协商不成的,按以下第_____种方式解决争议。

  1、提交_____仲裁委员会仲裁。

  2、向原告方住所地人民法院提起诉讼。

  第十三条 其他

  1、本合同和补充合同具有同等法律效力。

  2、因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应当本着公平原则协商解决。

  3、本合同一式_______份,双方各执______份。

  甲方:

  法定代表人:

  _____年____月____日

  乙方:

  法定代表人:

  _____年____月____日

工程合同 篇4

  经双方协商,xx电气工程承包给xx电气作业班组,包价为xx元/M2,订立以下协议:

  一、合同双方:

  甲方:

  乙方:

  二、承包内容:

  电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

  三、合同双方的权力和义务:

  1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。

  2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。

  3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。

  4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

  5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。

  6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的'一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。

  7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。

  8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。

  9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。

  10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。

  10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/M2奖励。

  11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。

  四、承包款结算方法:

  乙方必须在每月3日前报上月工作量, 履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。

  五、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。

  六、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

  工程管理各位同学:

  现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们,请认真对照教材做一遍。

  试题汇编分为:1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题 。 4.试题分

  类。(如有错误的请以教材为准予以更正为盼。)

  预祝考试成功!

  试题结构;

  一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分,共20分)

  二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分,共10分)

  三、名词解释题 (本大题共5小题。每小题3分,共15分)

  四、简答题(本大题共5小题。每小题5分,共25分)

  五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分,共30分)

  样卷

  一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分,共20分)

  在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

  1.合同担保方式中,既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()

  A.保证B.定金 C.留置 D.抵押

  2.当事人负债务,有先后履行顺序的,先履行的一方未履行的,后履行的一方有权拒绝其履行要求,这种情况为()

  A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权

  C.先履行抗辩权 D.后履行抗辩权

  3.对于可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同( )

  A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门

  C.合同管理部门 D.人民法院

  4.依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应( )

  A.按原价格执行 B.按新价格执行

  C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行

  5.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()

  A.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任

  B.委托代理人订立合同,由于条款约定不明确导致的损失,应由委托人承担

  C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任

  D.订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自已负责

  6.投标人在投标过程中出现下列情况时,招标人可以没收投标保证金的是( )

  A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

  B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

  C。购买招标文件后不递交投标文件

  D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

  7.评标委员会成员人数应为!人眇上的单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的( )

  A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3

  8.如果下列合同文件出现不一致,具有最高解释效力的是()

  A.图纸 B.工程量清单 C.中标通知书 D.施工合同专用条款

  9.承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划,应()

  A.由建设单位主管部门确认和提出修改意见

  B.由业主确认和提出修改意见

  C.由工程师确认和提出修改意见

  D.由项目经理确认和提出修改意见

  10.在建设工程施工合同履行中,工程师接到承包人延期开工申请后,以书面形式答复承包人的时限为()

  A.24小时 B.48小时 C.3天 D.7天

  11.工程项目施工合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同:③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()

  A.③一②一① B.①一②一③ C.③一①一② D.①一③一②

  12.当仲裁庭由3名仲裁员组成时,其中首席仲裁员应由()

  A.仲裁委员会主任指定 B.仲裁庭指定

  C.当事人共同选择 D.仲裁委员会指定

  13.投标保函的金额一般为投标报价总金额的()

  A.0.1%~0.55% B.0.5%~3% C.3%~5% D.5%~10%

  14.在FIDIC土木工程施工合同条件中,有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的

  是()

  A.业主 B.承包商 C.分包商 D.设计单位

  15.按照惯例,下列风险中应由业主承担的是()

  A.一个有经验的承包者不能预测的情况的风险

  B.进度和质量风险

  C.材料和设备采购风险

  D.报价的完备性和正确性风险

  16.建设工程合同可以从不同角度进行分类,从完成承包的内容分,可分为()

  A.建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同

  B.建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同

  c.施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件

  D.计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同

  17.投标保证金的有效期一般应超过投标有效期()

  A.7天 B.14天 C.28天 D.30天

  18.按索赔事件的性质,索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或

  条件索赔和()

  A.工期拖延索赔B.综合索赔

  C.承包商与业主问的索赔 D.单项索赔

  19.FIDIC合同条件规定,保留金全部退还给承包商是在()

  A.施工全部完毕之后B.工程移交之后

  C.保修期满之后 D.竣工验收报告批准之后

  20.如果合同中约定了仲裁条款,则在合同履行过程中一旦发生争议,不能选用的解决方式

  是()

  A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼

  二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分,共10分)

  在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

  括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

  21.当事人在合同的订立过程中有过错,给对方造成损失,应当承担订约过错责任的情形包

  括()

  A。假借订立合同,恶意进行磋商的

  B.泄露对方商业秘密的

  C.提供虚假情况的

  D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的

  22.我国《招标投标法》规定,建设工程招标方式包括()

  A.公开招标 B.邀请招标 C.议标

  D.地区内招标 E.行业内招标

  23.按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定,应由发包人完成的工作包括()

  A.土地征用和拆迁 B.临时用地申报批准手续 C.提供工程地质报告

  D.做好现场安全保卫工作 E.提供工程进度计划表

  24.在建设工程设计合同履行中,因故发生变更或违约时,关于设计费的正确处理方法有

  ()

  A.委托人因故要求修改设计的,需增付相应设计费

  B.委托人因故要求中途停止设计时,承包人不退还已多付的设计费

  C.委托人因故要求中途停止设计的,承包人需要退还已多付的设计费

  D.因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的,应增付设计费

  E.委托人超过合同规定的日期支付设计费时,应偿付逾期违约金

  25.FIDIC合同条件规定,承包商的义务包括()

  A.对工程质量负责

  B.在缺陷责任期内负责照管工程现场

  C.执行工程师发布的各项指令

  D.拒绝接受指定的分包商

  E.对施工现场的安全负责

  三、名词解释题 (本大题共5小题。每小题3分,共15分)

  26.合同法律关系

  27.指定分包商

  28.工程索赔

  29.不平衡报价法

  30.缺陷责任期,

  四、简答题(本大题共5小题。每小题5分,共25分)

  31.简述违约责任与缔约过失责任的区别。

  32.简述工程项目施工招标应具备的.条件。

  33.在施工合同的履行过程中,应不可抗力导致的费用应如何分担?

  34.新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围?

  35.简述引起工程费用索赔的主要原因。

  五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分,共30分)

  36.某项工程建设项目,发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工个过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成相应的损失,承包人及时向监理工程师提出了索赔要求,并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下:

  (1)遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失,故应由发包人承担赔偿责任。

  (2)给已建部分工程造成损失,损失计18万元,应由发包人承担修复的经济责任,承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤,处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元,发包人应予以赔偿。

  (3)承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,发包人应予支付。

  (4)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。

  (5)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元。发包人应予以支付。

  问题:对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)

  37.某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目,在委托设计单位完成施工图设计后,通过招标方式选择监理单位和施工单位。

  中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工 合同时,业主虑到过多分包可能会影响工期.只同意桩基础工程的分包,而施工单位坚持 部应进行分包。在施工过程中,房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行 调整(工程变更)。

  在主体结构施工完成时,由于房产公司资金周转出现了问题,无法按施工合同及时支 付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款.从而也没有按分包合同规定 的时闾向分包单位付款。

  问题:

  (1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么

  (2)施工单位由于未得到房产公司的付款,从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗为什么

  模拟试题及答案

  一.单选

  ○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据 资料错误原因,则修改资料责任应由( B )来承担.

  A.委托方 B.设计单位C.监理工程师D.主管部门

  ○监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由( A)。

  A.业主承担

  B.业主从监理费中扣除,转付给承包方

  C.承包方承担,因他执行的是无效指令

  D.监理单位给予支付

  ○采用FIDIC合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由( B)控制。

  A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商

  ○监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位( D)。

  A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走

  C.向业主支付折旧费后带走 D.不须向业主支付费用将设备归还业主

  ○合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为( D )。

  A.1万元 B.2万元 C.3万元 D.4万元

  ○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( A )。

  A.另一方可请求法院强制执行

  B.仲裁机构可强制执行

  C.另一方可以请求公安机关强制执行

  D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

  ○设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,( C)。

  A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

  B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

  C.每次阶段支付时均不许扣减定金

  D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

  ○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为( B)。

  A.总价合同 B.单价合同

  C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同

  ○进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商( A )。

  A.可继续施工 B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

  C.要求监理工程师再次检验 D.可报请业主作出决定

  ○一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( A)。

  A.提出变更方承担 B.对方承担

  C.平均分担 D.提出变更方按较大的比例承担

  ○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算,至( B )止所经过的日 历天数。

  A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

  C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日

  ○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( C )

  A.同质业主后即可调换B.无需通知业主即可调换

  C.取得业主书面同意后才能调换 D.合同签订后不允许再调换

  ○分包商在施工现场的协调管理工作,应由( C)负责。

  A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商自己

  ○招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的( B)。

  A.施工图预算价格 B.当前建筑市场价格

工程合同 篇6

  甲方:

  乙方 :

  乙方为甲方加工零件一批。经双方协商,签订本合同,共同遵守.

  第一条:加工成品质量要求:

  一:甲方提供图纸和质量要求。

  二:乙方按照甲方图纸要求进行加工。

  第二条:甲方提供图纸共计: 份,由甲方于 年 月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求进行加工期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知甲方;甲方应当及时回复,提出修改意见。

  第三条:加工价款:按核定价格计算共计: 元。(乙方附明细清单)

  第四条:验收标准和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到厂验收,验收标准以合同规定的质量要求和图纸为标准,数量以合同规定为标准。

  第五条:交货的时间和地点:年 月日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行。由甲方自行提货。

  乙方不履行合同时,除承担违约责任外,必须如数返还预付款.甲方不履行合同的,把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款的应返还。

  第七条:结算方式及期限:甲方收到全部加工件,验收合格后,即办理移交手续,据以结帐。

  第八条:乙方的违约责任

  一:乙方如未按合同规定的质量交付加工件,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,乙方应当负责重新加工,并承担逾期交付的'责任。

  二:乙方逾期交付加工件的,应当向甲方偿付违约金,每逾期一天,按逾第六条:本合同签字之日,甲方向乙方给付预付款: 元(大写 :

  期交付部分的价款总额的百分之一偿付违约金。

  三:乙方不能交付加工件的,应向甲方偿付不能交付加工工件部分价款总值50%的违约金。

  第九条:甲方的违约责任

  一:甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,对已加工工件等经甲方认定后赔偿乙方因此造成的损失。

  二:甲方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分加工件价款总值50%的违约金。

  三:甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料,除交付加工件的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方因停工待料的损失。

  四:甲方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

  第十条:不可抗力:在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使加工件或原材料毁损、灭失的,乙方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任.但乙方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的,不得免除乙方责任;在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的,甲方应当承担责任,并赔偿乙方因此造成的损失.

  第十一条:本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉.

  本合同一式 份,甲乙双方各执一份。

  甲方: (盖章) 乙方: (盖章)

  代表人:代表人:

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  年 月 日

  

工程合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,就以下事宜达成一致,订立本补充协议,以资遵守:

  一、 使用材料要求:

  (1) 使用材料技术指标与质量标准须同时符合有关国家及天津市相关标准并符合验收规范。

  (2) 若因指定使用的材料来源短缺而时间紧迫或有更好的选择,乙方可提出使用替代

  材料的建议,甲方有权批准或不批准乙方的建议;在获得甲方书面批准前,乙方提出的替代建议不能实施;未经甲方书面同意如乙方擅自使用替代材料,由此造成的.一切经济损失均由乙方自负且乙方承担违约责任,向甲方支付违约金2万元。

  (3)由于乙方原因致使提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量或造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不予顺延。由质量缺陷或事故引发的全部损失由乙方承担,同时向甲方支付违约金2万元。

  二、 工期

  工程期限:如因乙方原因导致工期延误,乙方应按照甲方要求加班赶工,加班赶工费由乙方自行承担,并由乙方向甲方承担违约责任。如因甲方变更施工图纸及有关文件导致工期延误,乙方不承担违约责任,工期相应予以顺延。

  三、 本合同价款及支付方式

  1、本合同总价款为一次包干价,本合同总价款金额不作为甲乙双方的最终结算依据,工程全部完工并经甲方验收合格后双方签订结算书,结算金额不超过本合同总价款。本合同结算金额系依据本合同甲方向乙方支付的最终全部款项,包括但不限于材料费、运费、人工费等,除本合同结算金额之外甲方不再向乙方支付任何款项。

  2、乙方应按本合同结算金额向甲方开具足额合法有效发票,乙方对其所提交发票的真伪及合法性所引起的全部后果承担责任,如给甲方造成损失(包括但不限于税务部门罚金、往返出证费用等)均由乙方赔偿。乙方无足额合法有效发票,甲方不予支付款项,且不承担任何违约责任。乙方理解并同意积极配合甲方对发票合法有效性的核实工作,因发票问题延误付款甲方不负违约责任。乙方认为甲方有到期应付款时,应主动进行书面催告并取得甲方的确认,如未经乙方书面送达甲方到期应付款催告,甲方可不向乙方支付到期应付款且不承担任何违约和逾期付款的经济和法律责任。

  3、施工过程中如有工程量的变化,应以甲方书面签证确认为准,甲方按照实际工程量向乙方进行结算。

工程合同 篇8

  甲方:南苑新村1#综合楼

  乙方:(砌工)

  甲方将南苑新村1#综合楼砌体工程,装饰装修分项工程承包给乙方施工,为明确双方责任按时按质完成施工任务,经双方友好协商,特定立如下协议:

  一、承包范围:图纸设计范围内所有砌体、砼、装饰装修、预制构安装等工程。

  二、承包方式:包工不包料。

  三、承包价格:按建筑面积()元/m2结算,以实砌房建筑面积为准。

  四、质量要求:乙方必须严格按图纸设计要求进行施工,工程质量必须达到国家现行规范验收标准。对不合格的分项必须整改或返工,并处以100元以上1000元以下经济处罚。混凝土工不允许有蜂窝孔洞、不密实处罚100元,装修不垂直平整处罚100元。

  五、安全要求:必须严格遵守《安全管理规范》和项目各项安全生产管理制度,对职工进行安全培训和安全教育,未经培训不允许上岗。施工过程中必须严格遵守安全操作规程,不按操作规范进行施工造成的安全事故由乙方自负与甲方无关,并处以100元以上500元以下经济处罚。

  六、罚款方式:本工程主体分基础一、二、三、四、五、六层、封顶七个阶段支付工程款,每阶段主体完工验收合格后付该阶段工程量的'80%工资,内外装修完工验收合格支付装修工程量80%工资,工程全部竣工验收合格后付清总工程量的80%工资,余款20%作为工程量维修保证金一年内无质量问题全部结清。

  七、工期要求:乙方必须严格按照甲方《施工进度计划》进行施工,合理安排作业时间,加班加点,确保施工进度顺利完成。

  八、其他要求:

  1、每道工序或分项工程施工完毕后,乙方必须做到工完场清、材料堆放整齐。在施工现场不准随地大、小便,一经发现,罚当事人50元。

  2、各类型工具由甲方购买后交给乙方保管使用,甲方负责维修,工程完工如数还给甲方,丢失按价格赔偿。

  3、乙方在施工期间应与各班组密切配合,服从项目部统一管理,严禁打架斗殴和其他不良现象的发生。

  九、本协议由甲、乙双方签字之日生效,任何一方违反以上条款既违约,双方有权终止协议。若因乙方原因造成违约,甲方可拒付乙方已完成工程款部分工资,若因甲方原因或停工、代料造成乙方停工,甲方应按协议约定支付乙方已完成工程量部分的工资,并承担相应的停工损失。

  十、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效,工程竣工验收合格,工资全部结清之日终止。

  甲方代表:

  乙方代表;

  年月日

工程合同 篇9

  甲方(出卖方):XXXXXXXXX______

  乙方(买受方):XXXXXXXXX______

  经甲、乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,于XXXXXXX___月____日在XXXXXXXXX_订立合同如下,双方将本着诚实信用的原则以资共同遵守。

  第一条 标的物规格型号、数量、价款

  1.1乙方从本合同签订之日起按下列表格所填内容向甲方购买水泥(货物):

  货物

  规格

  型号

  总数量 (吨)

  单价 (元吨)

  总价款 (元)

  购买计划

  (填写格式为:XXXXXXX___月____日前提吨)

  合计

  1.2货物数量以(甲方站台交货时单据上记载的数量为准)甲方过磅单(交货时双方签字的提货单上)记载的数量为准。乙方如有异议,应当场提出复验。

  1.3合理损耗标准及计算方法:散装按XXX__计算合理损耗;

  第二条 交货方式、交货地点

  2.1交货方式采取以下方式:

  甲方负责水泥的装车和运输,并承担费用。

  2.2乙方应至少提前48小时书面形式通知甲方提取货物的时间及具体数量,以使甲方合理安排供货事宜(如一次提货物的数量过大,应在合理的时间提前书面通知甲方)。

  2.3甲方提供散装水泥罐供乙方使用,乙方应按甲方的规定交纳押金。

  2.4交货地点:若乙方自行负责运输,交货地点为甲方厂区;若乙方委托甲方运输,交货地点为乙方指定到达地点。

  第三条 质量检验标准、方法、期限

  3.1甲方交付水泥的质量标准按XXXXXX标准执行。

  3.2水泥质量验收方式以甲方对同规格型号同批次水泥的品质检验报告为质量合格依据。水泥出厂时双方应共同取样封存样品,一式两份,甲、乙双方各留存一份;若乙方不要求进行共同取样封存,则以甲方留存的同规格型号同批次水泥的样品为准。如乙方对水泥质量有异议,应从乙方收到货物之日起日(建议为____日内,不要超过国家标准对水泥质量异议提出的期限)内书面提出,由甲、乙双方共同委托有资质的省级以上的质量检验机构对水泥出厂时双方共同取样封存样品或甲方留存同规格型号同批次水泥的样品进行检验。

  第四条 结算价款 结算方式

  4.1结算价款采取以下AB两种方式其中的_____:

  A:实际结算时按合同第

  1.1条款表中所列总价款结算,结算价款不因市场行情变化而变化;

  B:结算价款____市场行情变化而变化,甲方可对水泥价格进行上调或下浮,实际结算时价格随行就市。

  4.2结算方式采取ABC三种方式其中的______:

  A:采取一次性支付,在提取货物之前,乙方将结算总价款一次性支付给甲方;

  B:采取分批支付,根据每批实际需要提取的货物数量,进行分批支付,在提取该批货物之前将给皮价款支付给甲方;

  C:其他方式:XXXXXXXXXXXXXXX____

  XXXXXXXXXXXXXXX______

  第五条 合同的`变更及解除

  5.1合同期内,如甲方、乙方的主体发生变更,应由变更后的主体承接本合同内的全部权利、义务。

  5.2本合同经双方协商一致后,可以书面方式进行修改。

  第六条 违约责任

  6.1任何一方有严重违约行为,导致本合同无法履行的,相对方有权解除合同。

  6.2如乙方违反法律、法规规定和合同约定或终止履行合同,应按合同价款的_____%支付违约金;如甲方无故终止履行合同,应按合同价款的_____%支付违约金。

  第七条 争议的解决

  7.1如因本合同发生争议,双方应友好协商解决,合同任何乙方均可向合同签约XXXXXXXXX__地法院诉讼解决。

  第八条 合同生效

  8.1本合同自甲、乙双方盖章及法定代表人(或授权代表人)签字之日起生效。

  8.2本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  电话: 电话:

  XXXXXXX___月____日

工程合同 篇10

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围: ;(详见施工图纸内容)

  4、承包方式:_

  5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)

  二、合同工期及工期延误

  1、开工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);

  2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金,算至验收合格之日;

  3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:

  a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

  b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;

  c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  d设计变更或工程量增加;

  e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;

  f不可抗力;

  g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

  4、承包人在以上情况发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。

  三、质量标准

  工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

  四、合同价款

  总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。

  五、工程款结算及支付

  1、主钢构进场之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

  2、纲结构主体完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

  3、工程全部完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;

  六、施工准备

  1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

  2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;

  3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;

  4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

  5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;

  七、安全施工与检查

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;

  2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的.费用;

  3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;

  4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  八、工程竣工验收及保修

  1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

  2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

  3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;

  4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

  5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

  九、现场代表

  发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

  十、违约责任

  一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。

  十一、争议解决

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向 人民法院起诉。

  十二、附则

  本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同

  2、标准、规范及有关技术文件

  3、图纸

  4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

  合同订立时间:___年___月___日

  合同订立地点:_____

  本合同共页

  发包人:_________ 承包人:

  住所:__________ 住所:

  法定代表人:_______ 法定代表人:

  电话:__________ 电话:

  传真:__________ 传真:

  开户银行:________ 开户银行:

  账 号:_________ 账 号:

  邮政编码:________ 邮政编码:

【工程合同】相关文章:

工程工程合同11-07

标准工程工程合同03-07

关于工程工程合同11-15

工程合同书工程合同02-27

工程合同工程合同02-21

精品工程工程合同03-01

工程工程合同书03-03

实用工程工程合同02-20

常用版工程工程合同04-23

建筑工程工程合同12-02