【精品】广告合同模板合集5篇
随着法律知识的普及,合同的类型越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编整理的广告合同5篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
广告合同 篇1
甲方: 乙方:
甲乙双方本着平等自愿、诚实守信、互惠互利的原则,经过友好协商,就建立业务合作关系,以开发利用炎黄互联网站(ok1490.net)广告资源事宜,在遵守国家有关法规基础上达成一致意见:
第一条:
合作标的双方合作的标的,是炎黄互联网站的广告业务代理商资格。乙方依据该种身份,享有本合同规定的所有和完全权益
第二条:
合作基穿双方确认具备下述合作基础,确认其中存在的欠缺能够在业务合作正常进行之前得到完全的弥补
2.1 乙方是炎黄互联网站的高级企业会员
2.2 乙方具备进行电子图片制作以及网页制作的技术能力,具备依据国家相关法规对广告进行全面审查的业务能力,具备进行广告创意策划、制作广告图片和广告网页、开展各种广告代理服务的能力和必要的市场拓展能力
2.3 乙方已经充分了解甲方炎黄互联网站《关于广告品质的规定》
2.4 乙方已经充分了解甲方炎黄互联网站各种广告方式的开发利用方法以及运行规则
2.5 甲方拥有合法注册的有效企业经营资格和在互联网上开展业务经营活动的合法资格
2.6 甲方承诺,同样遵守自己要求企业会员履行的'《依法诚信经营承诺》中涉及的各项原则,严格按照通过网站公布的各种相关的作业规则提供服务
2.7 甲方拥有能够维持正常运营的网站,能够正常展示乙方根据相关规则提交发布的网络广告,并能够正常提供相关的服务作业
第三条:合作方式
3.1 本合同生效当日,甲方在炎黄互联网站开辟的专门网页上公布乙方的广告业务合作伙伴身份,并以醒目方式引导用户知晓乙方,便于与乙方取得联系。以醒目方式进行宣传,引导用户利用乙方的服务
3.2 乙方自主接受客户委托,为客户进行广告战略策划和广告策划,为客户制作网络广告产品,进行广告审查。乙方根据与客户协商的标准收取费用,该费用全额归乙方所有,无须向甲方转付。双方的合作不以发生费用结算关系作为履行合同义务、享受合同权利的前提条件
3.3 乙方可以将产品交付客户,由客户自行使用。也可以帮助或代理客户在甲方炎黄互联网站通过适当方式申请、发布广告。乙方代客户在甲方炎黄互联网站申请发布广告时如同发布自己的广告一样,须遵循甲方的相关规则,参与公平竞争
3.4 甲方对乙方提交发布的广告免予审查。只要乙方获得了发布权,按时提交了符合相关规则的广告,就给予发布
第四条:甲方的权利和义务
4.1 有义务为乙方做宣传,公布乙方的有关资料;有义务推荐并引导客户利用乙方的服务并与乙方建立直接的业务联系。有义务保持宣传和引导的准确和持续
4.2 有义务通过适当方式帮助乙方理解炎黄互联网站关于广告形式和广告申请、发布方式的相关规则
4.3 有义务保正维护乙方获得足够的代理经营空间。甲方承诺,在本合同有效期内,在距离乙方经营场所半径3Km的范围内,不与其他广告公司签定与本合同同类的广告合作合同
4.4 在乙方经公平竞争获得了广告发布权并按时提交了符合相关规则的广告资料时,有义务按时给予发布。但是,当乙方提交的广告明显地严重违反了甲方《关于广告品质的规定》以及相关规则时,有权拒绝给予发布
4.5 甲方有判定乙方的行为是否符合本合同的权利
第五条:乙方的权利和义务
5.1 有义务提供一份所在城市的地图并在该地图上准确标明自己的唯一经营场所位置,并加盖印章。有权要求甲方据此保障自己的业务半径,同时有权突破营业半径限制,尽自己所能开拓经营空间
5.2 有义务按照甲方《关于广告品质的规定》以及相关规则对经手办理的广告进行严格审查。有义务向甲方提交合格的广告作品。对经由其所策划、制作、审查和发布的不符合本合同要求的广告所引起的后果承担全部经济和法律责任
5.3 有义务严格履行《依法诚信经营承诺》。有义务严格履行本合同。有义务向客户提供高品质的服务以维护甲方代理商的信誉。乙方为自己与客户之间发生的纠纷独自承担全部经济和法律责任
5.4 有义务不断大力开拓市场,以维持炎黄互联网站广告业务代理商资格
5.5 有独享由于实施本合同而获得的全部收益的权利
5.6 在引荐自己的客户注册成为炎黄互联网站的会员,确认其注册时引荐人一栏准确填写了自己的会员号以后,无论该客户以后在炎黄互联网站发布广告时是否经由自己作业,均有权享受该客户在炎黄互联购买积分资金的10%提成
第六条:合同的生效、有效期与解除
6.1 本合同由乙方打印签章,交甲方签章后生效
6.2 本合同的有效期不短于六个月,从本合同生效之日起连续计算
6.3 本合同生效超过六个月以后,如果没有发生失效事由,将持续有效
6.4 当下列失效事由之一发生时,甲方随时可以单方面解除本合同:
6.4.2 当乙方有严重违反本合同的行为,不能全面严格履行合同义务时
6.5 当下列失效事由之一发生时,本合同失效:
6.5.1本合同之合作基础发生了无法弥补的实质性改变
6.5.2 双方签署了用以取代本合同的新合同
6.6 本合同解除以后,甲方不再承担合同义务。但是,只要乙方依然是炎黄互联网站的会员,就始终能享受所引荐客户在甲方网站购买积分金额的3%提成;只要乙方仍然具备高级会员资格,就仍然可以根据炎黄互联网站的相关规则继续从事炎黄互联网站的广告代理业务。当确认自己的排序积分超越了半径3Km经营空间内的所有其他代理商20%以上时,随时可以再度提出申请。经审查合格,可以重新签署合同再度成为广告合作伙伴,重新享受10%提成待遇
第七条:违约责任及争议解决
7.1 当违约方实质性违反本合同的规定时,非违约方可以免于履行其在本合同项下的相应义务,且不承担赔偿责任
7.2 因违约方违反本合同而使非违约方发生任何费用、开支、额外责任或遭受损失(亏损或其他间接损失除外),违约方应就该等费用、开支、责任或损失,对非违约方给予全额补偿
7.3 任何因本合同而引起的或与本合同有关的争议,双方均应友好协商解决。协商不成时,守约的一方有权将争议提交到当地人民法院经由诉讼程序解决
第八条:附则
8.1 本合同正本一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等的法律效力
8.2 未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方: 地址:
邮编: 传真:
业务联系人: 电话:
授权代表(签字)
签约日期:年月日 签约地:
乙方: 地址:
邮编: 传真:
业务联系人: 电话:E
:授权代表(签字)
签约日期:年月日 签约地:
广告合同 篇2
甲方:______________________(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据相关法律、法规之规定,现就乙方承揽甲方广告的制作及安装事宜达成如下一致协议。
一:工程概况:
1、广告牌制作规格:长__ __米,宽_____米 寸负责,若有出错由乙方负责。
2、材质(附制作材料规格要求清单):
3、要求:按照甲方的施工规范要求施工(附施工要求图纸),店招版式按双方确定之版面大小施工(附施工图纸)
二:质量要求、技术标准:
1、 质量要求和技术标准依照双方的约定或附件为准则。
2、 要求制作安全、牢固、美观,平整,发光字基本均匀。
3、 光源要以乙方所操作的技术规范及数量进行,如甲方改变或增加数量则需增加相关费用,如甲方为了省电等原因改变或减少数量则乙方不为光源的效果负责。
三:工程造价及支付方式
1、广告牌制作费(即协议总价款):共计人民币_元,大写 整。
2、支付方式:A.合同签订时甲方预付百分之五十工程款计_____元。B立柱起来后再付工程款的百分之三十;
C、制作安装完成后,经甲方验收合格,三日内即付清所有工程款项计______________元。
四: 工程期限
1、自协议签订甲方预付工程款之日起_____天。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、四级以上大风)工期顺延。
2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可由双方协商确定延期时间。
五、双方权利、义务
A、甲方:
1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。如因店招的相关手续未完善所导致的后果由甲方负全部责任。
2、有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见,以使乙方的施工更符合甲方公司要求。
3、甲方负责提供施工现场的施工场地和时间,以及相关的水电等事宜。
4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。
B、乙方:
1、 自甲方通知可以现场施工起,按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。
2、 严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
3、按照双方约定的售后服务提供售后支持。
六:关于验收
乙方全部制作安装完工后十天内,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后十天内不组织验收,视为合格。
七、违约责任:
1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的.千
分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间30日内仍未付款,乙方可拆除甲方已安装的广告牌并做自行处理,同时追究甲方相应的法律责任。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成店招广告,
每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定,乙方应承担返工及相应损失。
八、因广告所产生的责任的承担:
1、在本广告的制作、设置过程中,乙方必须严格按规范的劳动操作规范进行生产,如因乙方原因造成劳动安全事故,由乙方全部负责,均与甲方无关。
2、由于商标、肖像、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷由甲方承担全部的责任。
九、售后服务:
1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目,灯具光源保修半年。亚克力塑板颜色按甲方提供之品牌品种,按厂家质保为准,门头广告牌结构(牢固)性质保叁年,人为损毁乙方不负责保修。
2、如出现保修之范围,在接到甲方通知后1小时内作出维修安排答复,24小时内到达现场维修处理。
十、不可抗力:
不可抗力指本合同签订后发生的一方无法合理控制的、阻止并妨碍一方全部或部分履行其中本协议义务的任何事件:包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害、战争、罢工、骚乱等。如果由于不可抗力事件使本合同任何一方无法履行其合同义务,则该方可暂停履行其合同义务,并在十天内以书面形式通知另一方,说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响方需采取的措施等。发生不可抗力事件时,双方应协商公平的解决方法,并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。
十一、争议解决方式
1、 本协议在履行过程中,如发生争议,双方本着互相理解、互相帮助的原则友好协商解决。
2、 如协商不成,由仲裁委员会仲裁解决。
十二、其他:
1、 本合同一经签字即生效,并对双方具有约束力。
2、 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
3、 本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
4、 因地域原因,本协议传真件有效。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
法人/授权代表(签字): 法人/授权代表(签字): 联系电话: 联系电话
年 月 日 年 月 日
广告合同 篇3
甲方:
乙方:
经双方充分协商,根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定,特签署本合同。
一、合同内容:
二、合同金额:共计人民币 小写 元整,(大写 ) 。
三、交货时间:
四、付款方式:
本合同签订后,乙方将按照甲方要求制作、安装完毕, 年 月 日之前须向乙方支付实际产生的费用 ,计人民币小写 元整,(大写 );本合同总金额包含设计、制作、运输、安装、劳务等费用。
五、责任与义务:
1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。
2.乙方需在规定时间完成制度牌,并送交甲方签字认可。
3.制度牌保质期 年,在质保期内因质量问题在正常使用下发生破坏,由乙方负责修复。
4.甲方应派驻代表,对本次项目进度、质量进行监督,并办理验收手续,解决应由甲方解决的问题。
5.甲方根据乙方需要提供相关资料,并承担因版权、文责所引发的`法律责任和经济纠纷。
6.制度牌质量验收:以甲方确定的样品(稿样)为准。
六、违约责任:
1.双方应全面、实际履行协议,不履行或完全不履行协议的应负违约责任,按照《中华人民共和国合同法》有关条款处理。
2.任何一方违约造成对方损失的,违约方承担责任,并赔偿相关损失。
七、争议的解决方式
甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,若双方协商不成,可向经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
八、附则:
1、本合同一式二份,乙方一份,甲方一份,具有同等法律效力。
2、合同中未尽事宜或本合同如需修改,可签订补充合同。
3、本合同自签字盖章之日生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
地址: 地址:
法定代表人负责人: 法定代表人负责人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 帐号:
开户银行:
电话:
签约时间: 年 月 日
广告合同 篇4
原告:
地址: 负责人: 电话:
被告:
注册地址:
营业执照注册号: 法人代表:办公地址: 邮编:438300
联系电话:
诉讼请求:
1、判令被告支付原告欠款人民币117780.00元(其中广告位租赁欠109638.00,广告制作费欠:8142.00);
2、判令被告支付原告合同违约金人民币362796.00元;
3、判令被告抵合同款的商铺A2126合同无效,退给原告款人民币157162.00元;
4、判令被告承担原告的诉讼费。
事情和理由:
被告为了宣传公司摩尔城楼盘项目,租赁原告广告位,合同期为20xx年12月30日至20xx年12月29日,年租金为人民币246800.00元。原告广告位经营权是通过火车站公开招标合法所得,合同期内,原告认真覆行了合同约定,而被告没有按合同约定认真覆行,原告多次去被告公司找相关负责人员催讨,公司办事人及领导不见面不理睬,逃避支付
广告费,被告不覆行合同约定,严重违约,并承担合同违约一切责任后果。
最初的合同约定是以现金方式支付,根本就没有约定以商铺抵广告费,但因为被告迟迟不支付原告广告费,要求将最初合同作废重新签订新的`合同,是为了达到将商铺抵部分广告费的目的,原告没有办法才同意重新签订租赁合同,新的合同约定被告以商铺抵原告部分广告款,原告多次去被告公司讨要,被告一直拖到20xx年10月13日才同意办理商铺手续(A2126)。剩下的广告款原告多次去被告催要,公司目的是想原告带人来买房将余款抵扣,原告也想了办法,但最终都无法答成。一年都过去了,被告经办人员及领导不理睬逃避支付,至今未果,故原告没有办法诉至贵法院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。
此致
申诉人:
20xx-6-6
附件:
1、广告位租赁合同
2、原告广告位经营权合同
3、原告营业执照
4、原告身份证
5、抵款购房收据
广告合同 篇5
广告客户或代理单位名称(以下简称甲方):
广告发布制作单位名称(以下简称乙方):
甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》及有关规定,签订本合同并共同遵守。
一、项目内容:甲方于 年 月 日委托乙方在 境内(具体发布方案详见附件)公路两侧制作、发布户外墙体广告项目。
二、项目价格1、墙体广告项目量:规格为平均 ㎡/块,合计为 块,总计 ㎡。2、墙体广告制作单价: 元/㎡;3、项目总造价(不含税票)为 ¥ 元(具体结算金额以实际验收数量为准)。
三、项目要求:乙方须按照甲方签字认可的墙体广告样稿执行并办理相关发布手续,由于墙体广告的特殊性,实际墙面制作颜色、效果允许与样稿稍有出入。
四、项目周期为 年 月 日至 年 月 日。如因雨、雪、雾等自然因素或政府干涉等双方无法控制的特殊情况以及中途验工、调整等时间除外,由上述原因造成的工期延误,乙方必须书面通知甲方,甲方应在接到乙方书面通知3个工作日内予以确认。
五、项目变动:若因出现雨、雪、雾等自然因素或政府干涉等双方无法控制的特殊情况,使本合同无法履行或无法继续履行时,甲方应支付乙方实际已完成的项目金额。若甲方对墙体广告提出改动意见,应书面通知乙方,并经双方协商认可由甲方承担因改动所发生的相应费用。
六、付款方式:
1、本合同自双方代表签字盖章之日起 天内甲方支付给乙方总项目款的30%作为预付款计 元;乙方自收到甲方预付款天 内立即全线开工,开工后甲方按照乙方项目进度的50%(以项目照片及甲方到现场实际抽查为准)再支付总项目款的20%计 元;全部项目完工经甲方验收合格后 天内支付总项目款的45%计 元。总项目余款的5%计 元作为项目质保金,保质期为年,在质保期内乙方无质量及售后遗留问题,甲方在 年 月 日前将质保金付给乙方;
2、乙方凭收款收据及验收报告到甲方财务部结算,以 形式支付。
七、验收要求
1、 乙方应向甲方提供有参照物的实景照片,甲方根据乙方提供的实景照片进行广告发布面积验收,照片费用由乙方自行承担;
2、 甲方可根据需要进行现场抽查,如甲方在抽查中发现其中任一块广告面积与乙方提供的结算面积相差3%以内,甲方有权对乙方处以该广告结算价格两倍的罚款;
3、 甲方在实地抽查时乙方必须有项目监理人员陪同,并有权代表乙方在最终的验收报告上对所抽查的广告质量、面积予以签字确认,因抽查所产生的出车费用由甲方自行承担,甲乙双方验收人员的.差旅费自理;
4、 验收标准详见附件。
八、验收期限:自本项目完工之日起,甲方不得超过 天验收,逾期视为默认验收合格,甲方验收完毕 天内按本合同约定支付项目款。
九、特别约定:因广告媒体的特殊性,允许有下列情况出现:
1、 允许总项目量适当增减10%,最后结算以实际发布项目面积为结算金额。
2、 实际施工路线或区域允许有相应调整;
3、 甲方不得重复验工拖欠项目款;
4、 若甲方未按合同约定付款,乙方有权终止施工并对广告发布后的质量问题不承担任何责任,由此对乙方造成的一切损失由甲方全部承担。
十、甲、乙双方应向对方提供相关合法有效证件(营业执照、商标注册证、产品合格证等)。甲方发布的广告内容有特约、唯一、独家代理等宣传词语以及获奖荣誉、注册商标、专利证号等广告内容,均需出具相关证明,如因甲方不能及时提供有关证件而引起的纠纷或损失由甲方承担。
十一、甲乙双方书面同意的广告投放计划、墙体广告样稿、中途调整方案等书面内容,经双方代表签字确认为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
十二、项目投放要求
1、 本项目投放的广告期为壹年,自 年 月 日至 年 月 日止,乙方必须确保壹年内在正常自然天气条件下不变色、不褪色;
2、 本次投放的墙体广告要求在高速公路、国道、省道、乡道两侧靠近城镇的显著位置;
3、 墙体广告的面积规格要求:单块广告的面积规格为平均 ㎡,当乙方遇到位置、效果俱佳的优势广告发布资源时(如高速公路、国道、省道的显著位置),允许单块广告的面积制作成 ㎡。
十三、售后承诺
1、 乙方保证在发布期壹年内,墙体广告如有褪色、掉色超过总发布面积的10%时,乙方必须在 天内修复,否则甲方有权扣除质保金。
2、 甲方广告如遇被覆盖、墙体拆除等情况,乙方必须在 天内进行修复,否则甲方有权扣除质保金。
3、 当墙体广告出现拆除、覆盖、涂刷等现象,乙方应立即通知甲方,否则甲方有权扣除质保金。
十四、违约责任:甲乙双方有任一方违反本合同条款中之任一条款,违约方应向守约方支付总项目款的20%作为违约金。
十五、广告发布路线、位置安排见合同附件。
十六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。
广告客户或代理单位(甲方): 单位名称(公章)::代表人签字:地址: 电话:日期:
广告发布单位(乙方) 单位名称(公章) 代表人签字:地址:电话: 日期:
【广告合同】相关文章:
广告中心广告合同04-24
广告公司的广告合同04-05
广告合同03-11
广告的合同[精选]07-29
广告的合同10-12
广告的合同10-08
餐车前广告版面发布广告合同11-11
户外广告广告位租赁合同10-30
门头广告合同03-25
广告安装合同02-26