当前位置：好文网>实用文>合同范本>安装合同

安装合同

【必备】安装合同模板锦集六篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的安装合同6篇，希望能够帮助到大家。

【必备】安装合同模板锦集六篇

安装合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

　　一、检测工程名称：

　　二、检测项目：乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务，消防设施安装合同。

　　1、火灾自动报警及联动控制系统;

　　2、消火栓给水系统;

　　3、自动喷水灭火系统;

　　4、泡沫灭火系统;

　　5、气体灭火系统;

　　6、防排烟系统;

　　7、防火分隔设施;

　　8、火灾应急照明及疏散指示标志;

　　9、其他建筑消防设施：

　　三、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》(DB32/186)

　　四、甲方的权利、义务：

　　1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

　　2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行(值班)记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

　　3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。

　　五、乙方的权利、义务：

　　1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

　　2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的`检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

　　3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

　　4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

　　5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

　　六、检测费用及支付方式、期限：

　　七、违约责任：

　　1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。

　　2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。

　　八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的解决。

　　1、由仲裁机关仲裁;2、向法院起诉。

　　九、双方协商的其他事项：

　　十、合同份数：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　邮编：

　　开户银行：

　　账号：

　　乙方(盖章)：

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　邮编：

　　开户银行：

　　账号：

　　年月日年月日

安装合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，双方经协商达成如下协议：

　　1.工程名称：安装400KVA变压器。

　　2.工程地点：洛阳***金铅冶炼有限公司工地。

　　3.承包内容：400KVA变压器安装、调试、验收。

　　4.工程造价：8000元(含税金及验收费用)。

　　大写：捌仟圆整。

　　5、工程款支付方式：工程竣工决算验收合格后15日内工程款全部结清，结算时，乙方必须向甲方提供正式税务发票。

　　6.工程开工日期：20xx年12月9日

　　7.工程竣工日期：20xx年12月16日

　　8.工程质量要求：工程质量要达到电业局验收标准.

　　9.甲方主要责任：

　　(1)负责现场的质量监督和管理，对不符合要求的地方可以要求乙方无条件整改、返工。

　　(2)甲方应提供施工所需所有材料。

　　10.乙方主要责任：

　　(1)乙方自行组织施工所用工具。

　　(2)乙方应严格按照国家有关规范施工。

　　(3)对原供电设施由乙方原因造成的损坏或丢失，由乙方负责修复和赔偿。

　　(4)乙方应加强现场施工安全管理，严禁违章作业及违章指挥，随时进行作业现场安全检查，消除隐患后方可作业。

　　(5)乙方应采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用。

　　11.违约责任：

　　(1)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按100元缴纳违约金。

　　(2)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

　　(3)质量违约返工至合格，如是乙方责任，费用由乙方承担。如乙方无法在规定期限内完成返工，工程款不予结算。

　　12.保修责任：所有工程保修期限为一年，如在此期间因工程质量出现问题导致无法正常使用，乙方负责无条件维修。

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：鉴(公)证机关(章)

　　帐号：帐号：经办人：

　　邮政编码：邮政编码：年月日

　　签订时间：签订时间：

安装合同篇3

　　_________年_________月_________日，_________(简称甲方)，与_________(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：_________。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

　　第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

　　第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即_________美元整;

　　第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;

　　第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;

　　第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的'数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

　　11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一(1)年。

　　13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务一(1)年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

安装合同篇4

　　发包人（全称）：承包人（全称）：

　　1、工程概况：

　　工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金

　　2、工程承包范围：

　　承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。（具体详见施工图及工程量清单）。

　　3、合同工期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数30天

　　4、质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45—20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89—20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

　　5、合同价款

　　金额（大写）：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元（人民币）￥：239187.00元

　　6、合同生效

　　6.1合同订立时间：

　　6.2合同订立地点：山东公路技师学院

　　6.3本合同双方约定之日起生效。

　　7、材料的采购、安装与验收问题。

　　7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品（材质为中高档），必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

　　7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

　　7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

　　7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

　　7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

　　7.6做好施工现场协调工作

　　项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

　　8、质保期及售后服务规定：

　　8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

　　8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

　　8.3质保期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。

　　9、付款方式

　　合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金（投标保证金转为履约保证金）；所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的`15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。

　　当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

　　①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的；

　　②工程质量出现严重缺陷的；

　　③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的；

　　④不按约定提交竣工资料的；

　　以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。

　　承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

　　10、违约责任

　　10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

　　10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

　　10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

　　10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

　　11、其他事项

　　11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

　　11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

安装合同篇5

　　委托方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。

　　第一条、工程概况

　　1.1本工程是指：项目电梯安装工程。

　　1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。

　　1.3工程地点：项目内。

　　第二条、承包方式及承包范围：

　　2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。

　　2.2具体的承包范围如下：

　　本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。

　　第三条、质量标准及乙方的质量保证

　　3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：

　　《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。

　　3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。

　　第四条、工期

　　4.1按以下第种方式确定工期：

　　a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。

　　4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。

　　4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。

　　第五条、合同大包干总价款

　　5.1本工程的大包干总价(含税)为：

　　5.2 合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。

　　5.3 本合同大包干总价款结算时不予调整。

　　第六条、付款方式

　　6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。

　　乙方银行帐号为：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　6.2本合同有∕无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。

　　6.3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：

　　a.甲方在合同签订之日起3 天内支付合同总价的10%(￥元)，作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥元),对于该笔款项的`支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。

　　6.4 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。

　　6.5 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。

　　第七条、甲方责任

　　7.1甲方任命为甲方代表。

　　7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

　　7.3按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。

　　7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。

　　7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。

　　7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。

　　7.7 负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。

　　7.8 按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。

　　7.9

　　第八条、乙方责任

　　8.1 乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。

　　8.2 乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。

　　8.3 乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。

　　8.4 乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。

　　8.5 乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。

　　8.6 井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。

　　8.7 负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。

　　8.8 负责吊装及搭棚工作。

　　8.9负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。

　　8.10 电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

　　8.11 除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。

　　8.12安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。

　　8.13负责提供三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。

　　8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。

　　8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。

　　8.16 按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

　　8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。

　　8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。

　　8.19乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工

　　期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。

　　8.20竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。

　　8.21 应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。

　　8.22 乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。

　　8.23

　　第九条、材料设备供应

　　9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：

　　9.1.1乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。

　　9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

　　9.2若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。

　　第十条、工程验收

　　10.1隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。

　　10.2竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。

　　10.3如果在验收中产生纠纷，由广州市的产品技术质量监督检查机关核验为准。

　　10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。第十一条结算

　　11.1 工程竣工备案之日起天内，乙方应提交以下结算资料：

　　11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;

　　11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);

　　11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订);

　　11.1.4合同书一份(复印件);

　　11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。

　　11.1.6备案表

安装合同篇6

　　编号：

　　甲方：********************

　　乙方：****************************

　　根据《合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成以下条款以共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：******************室外给水工程，（1#、8#--11#室外一户一表给水工程；*********上250干管给水工程）。

　　2、工程规模：球墨管： DN250/DN200/DN150*789/290/55m；钢塑管：DN100/80/50*40/158/114m；

　　3、工程造价：￥

　　二、工程承包内容及承包方式

　　1、工程承包内容：甲方提供符合********************要求的施工图中包括的所有工程项目。

　　2、承包方式：乙方包工包料承包施工。

　　三、工期

　　1、

　　2、参照国家工期定额标准及根据工程实际情况，双方约定施工工期为遇下列情况，经双方认可，工期顺延：

　　⑴ 设计变更或工程量增加；

　　⑵ 甲方造成的延误、障碍、阻止等因素（如甲方提供施工图不符合国家规范及******************要求须变更、工程款未按合同支付、签证单未按规定审批、欠缴******************费用等）；

　　⑶ 由于本工程需经******************办理工程管道隐蔽验收、挂表前验收、水质

　　检测、审批停水、审批管道冲洗、审批设计变更等相关手续，非乙方原因造成工期延误。

　　⑷ 非乙方原因停水，停电造成停工累计8小时以上时；

　　⑸ 不可抗力因素延误工期。

　　除上述原因外，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任。

　　四、质量与验收

　　1、本工程应按国家施工规范及质量检验评定标准或*******************的给水管道验收规程，达到合格等级。

　　2、

　　3、因乙方原因达不到验收质量要求的，由乙方承担返工的经济支出，工期不顺延。因乙方原因达不到验收质量要求的（如乙方未能提供场地条件保证给水管道满足国家规范及******************验收规范等），工期不顺延。

　　五、甲乙双方责任

　　1、甲方责任：

　　⑴甲方应在开工前五天提供明确有效且符合******************要求的设计施工图纸（含设计变更）一式五份给乙方，甲方应在开工前办理全部开工手续（含破路、规划、测绘、拆迁及向******************提交《供用水合同》等），工期顺延。

　　2甲方委派一名代表常驻施工现场及时解决、办理有关施工事宜，承担因甲方代表不到位造成损失的责任，审批联系单、签证单等往来函件，一般从收到之日起五日内不回复视为认可。

　　3若施工中遇到影响施工的市政设施或民用设施，乙方按相关部门的'要求和工程施工的需要实施保护工程，所发生的费用由甲方承担。

　　4甲方不得要求施工方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　2、乙方责任：

　　⑴乙方严格按照施工设计图纸和国家施工规范进行施工。

　　⑵乙方在施工过程中必须严格遵守安全操作规程，如施工中由于乙方原因发生人身伤害及机械设备、设施损坏事故由乙方承担全部责任。

　　⑶遵守有关部门对施工的交通、施工噪音以及环保的安全生产的管理规定。 ⑷乙方必须文明施工，并做到工完场清。

　　六、工程结算及付款方式

　　1、工程结算编制依据《全国统一安装工程预算定额广西估价表（20xx年）》、《全国统一市政工程预算定额广西壮族自治区单位估价表（20xx年）》、《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表（1998年）》及相应配套的费用定额，材料价格按同期***建设工程造价信息计算，造价信息未列出的材料价格，按市场采购价格加上采保、运输等费用计算。

　　2、付款方式：甲方在签定合同之日起三天内按造价把工程款的40%￥付给乙方。乙方收到甲方工程款，并且现场具备开工条件之日起，七个工作日内进场施工；挂表前再支付工程款的40%￥

　　3、工程完工后，经相关部门验收合格，挂表通水后七天内结清剩余工程款。

　　七、工程保修：从工程验收合格之日起，乙方对工程质量保修贰年（非乙方原因造成损坏不在保修范围内）。

　　八、其它

　　1、根据******************验收标准要求，由乙方实施管道冲洗、办理水质检测及竣工测量相关事宜，甲、乙方及******************三方认可工程的冲洗水量，由甲方向******************交纳管道冲洗水费、水质检测等有关费用。

　　2、甲方在挂表前提交填写完整的《水表领用申请表》；管道安装完毕，经******************审批同意，在甲方结清工程款（多还少补）后，乙方给甲方安装水表投入使用。

　　九、违约责任

　　1、甲方不按合同约定履行义务的，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成

　　的经济损失，顺延延误工期。

　　2、乙方不按合同约定履行义务的，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　十、本合同未尽事宜，双方按照《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》协商解决。

　　十一、合同一式四份，甲乙双方各执二份。