电梯施工合同
在人们的法律意识不断增强的社会,合同对我们的帮助越来越大,它也是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编整理的电梯施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
电梯施工合同1
租用单位: (以下简称甲方)
出租单位: (以下简称乙方)
由甲方投资新建的土建工程已经完成,现进入使用施工电梯阶段,需要用乙方的施工电梯SC200/200型一台,提升高度为90米,以下简称施工电梯一台。经双方友好协商,双方确认机械租赁关系,为了明确租赁原则及双方责任,根据《中华人民共和国合同法》,特订下列租赁合同条款,以兹双方共同遵守。
一、租用期限:
根据甲方室内外装修工程总体施工进度计划,需租用乙方的施工电梯期限定为:自机械安装完成后开始使用起至甲方通知施工电梯停机为止。租期以月计算,以最终的工程进度为准。
二、租费计价方法:
根据甲方工程的具体情况,乙方同意按以下计价计算租费:自施工电梯安装验收合格挂牌日至甲方口头或书面报停日止,按天计价,租金基价为13000元/月,不足一个月的按400元/天,此价格含乙方每台施工电梯维修费、保养费、易损零件及整机维修主副材、人工费用。
1、施工电梯进退场装、拆、运输费、安装、调试、检测、验收、维修、保养一切费用由乙方负责(一次性包干)28000元。
2、施工电梯地脚螺丝及安装由乙方负责。
3、施工电梯停机,甲方必须以口头或书面形式通知乙方。
三、付款方式:
1、施工电梯安装调试完成且具备使用条件后3日内,甲方向乙方支付。
2、每月结算一次付租金总价的'100%余款待竣工验收合格后一次付清。
3、乙方必须提供收款总额的合格有效税票。
四、甲方责任:
1、甲方有义务向乙方提供地质堪察报告。
2、甲方应提前7天以口头或书面形式通知乙方施工电梯进场,乙方应确保按时进场。
3、按时足额支付费用。
五、乙方责任:
1、乙方提供给甲方的施工电梯必须是20xx年5月份出厂日期的设备。
2、合同签订生效后,确保施工电梯能按时进场及安装验收合格,确保甲方能按时使用。
3、乙方应有义务做好施工电梯的备案工作(安装与拆卸),并向甲方提供施工电梯安装、拆卸方案及有关资料,施工电梯检测、验收工作及一切费用由乙方负责。
4、乙方应派专业保养维修人员定期对施工电梯进行检查、维修、保养,保证施工电梯能正常使用。
5、甲方配备的施工电梯司机应每日对施工电梯进行检查,及时发现问题,及时维修,不能影响到甲方的正常施工。
6、在施工中,如施工电梯发生故障,乙方确保在2小时内(含夜间)除特殊条件外抢修完成。故障抢修不及时的,对甲方施工造成影响的,由乙方负责赔偿包括给甲方造成的直接损失和间接损失。
7、施工电梯在施工期间,施工电梯自身的质量问题,所发生的安全事故由乙方负责。
8、施工电梯在安装与拆卸时,所有施工人员必须执证上岗,如因乙方管理不当、施工人员的操作与技术不当,导致安全事故的发生或乙方组装、拆卸的车辆、机械对甲方或他人造成伤害及经济损失的,由乙方负责赔偿一切损失。
9、甲方配备的施工电梯司机应执证上岗,并严格执行“十不吊”准则。
10、因乙方人员的原因造成安全事故、施工中途停工等,由乙方承担一切责任,并赔偿给甲方直接损失和间接损失。
11、施工电梯钢丝绳、料斗钢丝绳更换费用由乙方负责。
12、施工电梯各配件的更换及施作费用由乙方负责。
六、乙方施工电梯进入施工现场应遵守以下安全规定:
①、安装、加节、拆卸必须由安装组配备安全员进行指挥;
②、所涉及到相关各类施作人员的有效证件必须在进场前提供给甲方;
③、安装、加节的有效验收单及时提供给甲方;
④、每天、每周、每月的有效检查单必须及时提供给甲方(包括钢丝绳等);
⑤、施工电梯每次的安装、加节、拆除必须由乙方进行安全交底,并把有效记录,及时提供给甲方;
七、本合同未尽事宜,双方协商解决。如双方协商不成,在甲方工程所在地通过诉松解决。
八、本合同一式三份,备案一份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效,款清失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯施工合同2
甲方:
乙方:z市z电梯设备工程有限公司
电梯安装工程合同
甲方:z市z投资有限公司
乙方:z市z电梯设备工程有限公司
依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,为明确双方在安装过程中的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同,以便共同遵守。
1、电梯品牌、型号规格、数量和工程价格
序号品牌型号规格电梯:层/站/门 扶梯:倾角及提升高数量 (台)安装费 (元)运输费 (元)合计价 (元)
1升达SDL20xx/0.5-JXVF (货梯)4/4/4125,0004,00029,000
2迅达9300AE-10-EN-35-100-K-R(扶梯)35° 4500mm229,8008,50076,600
3迅达9300AE-10-EN-30-100-K-R(扶梯)30° 5960mm233,6509,50086,300
合同总价(RMB元):壹拾玖万壹仟玖佰圆整(¥191,900.00元)
注:总价包含税金。
2、付款方式
2.1、甲方于双方确认电梯到达安装工地之日起3天内将合同总金额的50%,即RMB¥95,950.00 元作为开工款支付给乙方。甲方延期支付开工款,完工期顺延。
2.2、甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后(以取得安装检验合格证书为准)7天内将本合同的余款RMB¥95,950.00元支付给乙方;若甲方不(或推迟)向当地质量技术监督部门申报验收电梯,则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起,10天内向乙方付清本合同余款。
2.3、由于甲方原因,部分电梯未能在安装工期内完成,甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算,余下电梯的结算在其完工后办理。
2.4、甲方以 银行转账 方式按上述付款条件向乙方付款(汇款支付款项,汇款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并将汇款单传真给乙方的经办人)。买方在付款前要求开发票时,实际付款金额以付款凭据为准。
3、安装地点: z省z市z甲方指定工地z广场
4、安装必备条件
4.1、电梯货品运抵安装现场。
4.2、井道、机房土建完工,建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图,若不符合,甲方应及时进行整改,基本要求包括:
4.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。
4.2.2、井道和机房内粉刷完工,模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净,底坑无积水或渗漏水,及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时,甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验”要求。
4.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。
4.2.4、甲方须书面提供地盘完成面标高,并按《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。
4.3、甲方应对施工工地的治安工作有效控制,确保乙方施工人员能开展正常生产作业。
4.4、甲方应确保施工期间的电源供应。
4.4.1、甲方应将安装施工用临时电送至一楼,井道门口附近不超过25米远处,其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A,每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源(按电梯所需负荷380V三相四线配线、独力地线和220V照明)接至电梯各机房并配好开关。
4.4.2、甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口(或乙方指定)处,并设置动力配电(箱)柜。
4.4.3、安装工程调试之前提供正式电源。
4.5、当甲方在设备买卖合同中选用了“五方通话功能”时,且需由甲方负责全部或部分布线工作时,详细的布线要求见附件一《对讲系统现场布线要求》。
5、安装工期
5.1、甲方认为土建具备安装条件后,通知乙方派员进行安装前勘查作业,由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期,该项联系工作应在开工前20天进行,以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道,完工期限顺延。
5.2、乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单,甲方联系人签收回复乙方,甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方,则开工日期相应顺延。
5.3、确定开工日期之日起 30天 内完工(不含当地质量技术监督部门验收时间、不含国家法定节假日)。乙方安装完工,经双方初检合格后,乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。
5.4、如遇停电或甲方原因造成停工的,或不具备“安装必备条件”,完工日期顺延。
6、甲方的义务:
6.1、在乙方进场施工前,甲方应当履行以下义务:
6.1.1、以书面的形式向乙方提供施工现场以及监理单位的的衔接、联系负责人和联络电话、联系方式。
6.1.2、确立货物的接收、包含防损坏、防盗的.保管工作负责人。
6.1.3、在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米),该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方。
6.1.4、配合乙方向当地政府主管部门办理安装施工告知手续。
6.2、在乙方进行安装施工时,甲方的义务包括:
6.2.1、负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作,包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。
6.2.2、无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。
6.2.3、无偿提供安装工程施工的搬运通道,以方便乙方的安装工作。
6.2.4、承担电梯安装施工期间使用的水电费用。
6.2.5、承担土建总承包商对乙方征收的各项费用。
6.2.6、因停电或甲方原因造成乙方停工超过2天的,乙方安装工人可以撤场,待通知另定时间进场。
6.2.7、甲方为乙方安装小组提供住宿(可在工地任意楼层的临时场所)和用餐方便(餐费由安装小组支付)。
6.3、在乙方完工后,甲方的义务包括:
6.3.1、负责电梯安装后的土建修补余尾工程。
6.3.2、在乙方调试检验合格后及时与甲方办理电梯竣工验收。
6.3.3、配合乙方向当地政府主管部门办理申报验收,乙方承担所需费用。
6.3.4、双方验收合格后,负责电梯的保管及管理工作。当地质量技术监督部门验收合格之日起10天内,如还未与乙方办理验收手续,则视作电梯安装工程完成。
7、乙方的义务:
7.1、以书面的形式向甲方提供乙方进场施工作业的衔接、联系负责人联络电话、联系方式。
7.2、向甲方通报货物运抵现场的时间及所需协助、配合的接收、保管工作(包括:防损坏、防潮、防盗、防腐蚀、防高温的要求内容)。
7.3、井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。
7.4、负责安装期间电梯保管工作。
7.5、负责组织经乙方确认的专业电梯安装队伍进场施工,同时配备专业管理人员实施现场监理。
7.6、负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。
7.7、自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。
7.8、负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。
7.9、负责电梯的安装、调试工作。
7.10、在进入调试后至甲乙双方验收合格前,由乙方负责电梯的管理。
7.11、承担向当地政府主管部门申报验收的费用。
7.12、移交随机资料一套及备用件,如甲方要求提供超过一套随机资料,乙方可有偿提供,价格另定。
7.13、乙方安装作业人员在安装施工过程中须遵守甲方施工现场各项安全制度及文明生产规定,文明施工。
7.14、电梯到工地后,乙方负责垂直吊运(货物应放在距井道路途不超过50米地方,否则二次搬运费由甲方支付)。
8、质量保证
8.1、本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB/T10060-93)》。
8.2、自当地质量技术监督部门验收合格之日起十二个月内,乙方负责保修,保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作。
8.3、若甲乙双方验收电梯合格之日起10天内,乙方未办理报检的,则保修开始日期从双方验收合格之日起,共保修十三个月(期间完成质量技术监督部门验收,电梯保修期不再重新计算)。如因甲方原因不能于交付货物后六个月内完成安装,则保修开始日期从交付日期之日起,共保修十八个月。
8.4、保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,不属保修范围,乙方可予以有偿修复。
8.5、合同标的物运抵买方工地放置7天内对货物的保管问题,由乙方负责。货到工地之日起甲方应保证7天内开箱验收。
9、违约责任
9.1、乙方逾期完工或甲方逾期付款,应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算,每日按逾期部分合同款额的万分之五计算,最高不超过本合同总额的10%。
9.2、电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的,预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修,由此引起的一切责任由甲方自负。
10、解决纠纷方式
双方如有争议应协商解决,协商不成可向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。
11、本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份,均具同等法律效力。
12、生效:本合同在 电梯设备买卖合同编号为: 13ZJOR-1067 的买卖合同生效之日生效。
甲方 (盖章)
单位名称 z市z投资有限公司电话z-z
地址z市zz291号邮政编码z
法人代表z
电梯施工合同3
甲方(出租方):
乙方(承租方):
签订地点:
乙方因承建 工程需要,向甲方租用提升机楼层安全防护门基础上按国家《合同法》订立以下合同,双方自愿共同遵照执行。
一、基本情况
1、楼层安全防护门安装地点:
2、乙方租用的楼层安全防护门型号为
二、计费起止日期:
防护门从甲方仓库发出之日开始计算租金,中途不报停直至工程完工,使用期间不需再签收租金单,直到安全防护门由乙方送回甲方仓库就停止计算租金。
三、租赁价格及付款方式:租赁费及其它费用为税前价。
防护门租赁时间为1个月,租金合计伍佰元整,超过1个月以1元/张/天计算,使用完后将防护门送回甲方仓库。
四、甲方职责
甲方对出租的防护门发货前做好检查,不能有脱焊,不能严重变形,并为乙方代叫搬运车辆,运费由乙方承担。
五、乙方责任
1.乙方指定________为提货人,身份证号:______________________,代表乙方在本合同中行使一切权力与义务,并承担本合同中乙方应尽的权责。乙方必须保护好防护门,保证退租时防护门完好无损,如有毁损均由乙方负责赔偿150元/张。
2.租赁期内,未经甲方书面许可,乙方不得在所租赁防护门上增加或拆除任何附件或配件;不得擅自转移使用地点或转让给第三者;不得将防护门作为自家财产进行抵押。违反此款规定,甲方有权立即解除合同,收回设备,乙方所交定金不退且应赔偿甲方因此而造成的一切损失。
六、争议的解决:有关合同的一切争议,首先应友好协商解决,若协商不成,则双方均应向合同签订所在地法院提起诉讼,因违约行为导致对方维权而产生的'律师费、诉讼费等相关费用概由违约方承担。
七、合同生效后,双方均不得擅自修改或废止;如有特殊情况需要修改或有未尽事宜,一律按《合同法》的相关规定,双方协商一致,做出书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、本合同1式两份,双方各执1份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯施工合同4
出售方:苏州合盛建设工程有限公司 (简称甲方)
求购方:苏州春辉建筑机械租赁有限公司 (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,甲、乙双方本着平等、自愿、互
利的原则,就甲方现有施工升降机 SCD200/200型号1台(生产厂家: 张家港市广龙建筑机械工程有限公司 ,出产时间: 20xx-10-08 ,出厂编号:201110106)转让给乙方。经甲乙双方平等协商,签订本协议,以资双方共同遵守执行。
一、施工升降机说明:
转让的施工升降机标准节 40 个,高度:60 米,带 附墙 及相关的零部件。
二、转让费用:
甲、乙双方确定施工升降机转让价格为:8.5万元人民币(捌点伍万元人民币),已付定金20000元(贰万元人民币)。
三、产权说明
甲方在收到乙方的全部转让费后,施工升降机的产权归乙方所有。
四、甲方责任
1、保证乙方购买施工升降机时设备的完好和零部件的`齐全,负责 。
2、将施工升降机的说明书及相关资料提供给乙方。
五、施工升降机转让后的责任
施工升降机转让后,施工升降机所发生的安全问题与质量问题甲方不承当任何责任。
六、合同生效
本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字后正式生效。
甲方签字: 乙方签字:
签署日期:20xx 年月日签署日期:20xx年月日
电梯施工合同5
甲方:
乙方:
甲乙双方友好协商,根据电梯的现状及安全使用要求,就润扬广场13栋5单元电梯轿厢控制板故障,采取更换维修方式,双方达成如下协议:
一 电梯整改项目及费用。
1、略
2、付款方式
工程协议总额实际支付最终按房管部门评估和审核为准,维修好经验收合格后凭发票结账。一周内支付30%,维修资金到帐后支付70%余款,一年后支付30%余款。
二主要施工技术要求及工艺:
1 本次电梯整改工程购买的配件均需正规厂家产品。
2 电梯工程完成后,保证电梯抱闸安全正常有效。
3 电梯维修施工人员应严格遵守施工安全规则,确保电梯维修工程安全有效完成。
4 乙施工期间,如发现有新零部件需更换,乙方需经甲方相关负责人确认,甲方同意后方可更换,费用另计。
5、施工过程中的`安全问题均由乙方负责,与甲方无关。
三施工组织及工期
1 组织机构:扬州金辰电梯工程有限公司
2 工期: 本工程拟在收到预付款3个工作日内,并具备施工条件后施工,施工工期约为1个工作日。
3 入场后进行安全教育,确保电梯安全运行,不能长时间影响电梯使用。 4、施工期间的安全问题由乙方负责与甲方无关。
4 甲乙双方紧密配合,确保电梯维修工程安全、顺利进行。四 质量保证。
所更换的电梯配件正常使用下质保一年。 五 双方未尽之处,甲乙双方随时协商解决。
扬州诚兴物业服务有限公司 扬州金辰电梯工程有限公司
经办人: 经办人:
联系电话:联系电话:
日期: 日期:
电梯施工合同6
甲方:
乙方:
甲方有施工安拆设备委托乙方进行施工升降机拆除,双方本着自愿、公正、公平的原则特签订合同,以便共同遵守,合同如下:
1、 90州鼓楼广场8号楼,工程地点位于沧州市新华东路21号(荷花池对面)。甲方自行把脚手架进料平台拆除,乙方拆除并保证机械设备齐全完好,现场分类堆放好。
2、 乙方提供拆除方案和各种资质、操作人员上岗证等全部资料。
3、 拆除时间根据要求开始拆除3天内拆完。甲乙双方均需要提前做好准备工作。
4、 甲方提供乙方施工区域,拆除时甲方派人管理、制止无关人员进入施工场地,避免发生安全事故,甲方提供乙方一名机务人员协助拆除,施工前设备拆除位置接通电源。
5、 拆除费用为:费等所有费用),设备全部拆除完毕,手续办理齐全后7天内付拆除费用。
6、 乙方拆除人员必须证件齐全,精通安、拆的所有技术操作规程,佩戴好个人防护用品,严禁违章、酒后作业。
7、 因乙方原因发生的任何安全事故均由乙方自行负责,与甲方无关,乙方必须采取有效措施,杜绝安全事故发生。
8、 乙方及时为甲方拆除机械设备,不得耽误甲方施工,如果因为乙方原因影响甲方施工的,乙方负全责,赔偿因此而导致甲方的损失。
9、 乙方拆除下来的设备配件分类存放整齐,按甲方指意地点堆放好。确保文明施工。
10、 乙方必须按照甲方要求拆除设备,不得影响甲方施工进度,否则甲方有权解除施工合同,另找满足要求的'施工队伍,剩余款项全部作为甲方的损失扣除。
11、 乙方必须听从甲方的统一指挥。
12、 乙方人员不得在施工现场发生偷盗、打架斗殴事件,否则按照项目部相关制度处罚,严重者送交公安机关处理。
13、 本协议一式两份,甲乙双方各一份。
甲方盖章:乙方盖章:
负责人签字: 负责人签字:
年月日
电梯施工合同7
甲方:
乙方:
甲乙双方友好协商,根据电梯的现状及安全使用要求,就润扬广场13栋5单元电梯轿厢控制板故障,采取更换维修方式,双方达成如下协议:
一、电梯整改项目及费用。
1、略
2、付款方式
工程协议总额实际支付最终按房管部门评估和审核为准,维修好经验收合格后凭发票结账。一周内支付30%,维修资金到帐后支付70%余款,一年后支付30%余款。
二、主要施工技术要求及工艺:
1、本次电梯整改工程购买的'配件均需正规厂家产品。
2、电梯工程完成后,保证电梯抱闸安全正常有效。
3、电梯维修施工人员应严格遵守施工安全规则,确保电梯维修工程安全有效完成。
4、乙施工期间,如发现有新零部件需更换,乙方需经甲方相关负责人确认,甲方同意后方可更换,费用另计。
5、施工过程中的安全问题均由乙方负责,与甲方无关。
三、施工组织及工期
1、组织机构:扬州金辰电梯工程有限公司
2、工期:本工程拟在收到预付款3个工作日内,并具备施工条件后施工,施工工期约为1个工作日。
3、入场后进行安全教育,确保电梯安全运行,不能长时间影响电梯使用。
4、施工期间的安全问题由乙方负责与甲方无关。
5、甲乙双方紧密配合,确保电梯维修工程安全、顺利进行。四质量保证。
所更换的电梯配件正常使用下质保一年。五双方未尽之处,甲乙双方随时协商解决。
扬州诚兴物业服务有限公司扬州金辰电梯工程有限公司
经办人:
联系电话:
日期:
电梯施工合同8
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲方因承建工程需要,决定向乙方租用SC200/200施工电梯
一、基本情况
1、施工电梯安装地点:____。
2、甲方租用的施工电梯最高安装高度为____米。
二、计费起止时间:设备安装调试完毕,安检站检测合格日期,开始计算租金。未经乙方交付,甲方不得擅自使用设备。工地施工完毕,租赁时间以实际时间为准。中途无特殊情况不得报停。
三、租赁费用及付款:租赁及其它所有费用均为税前价。
1、电梯的进出场费为元/台包干(含安装拆卸费、运输费、保险、检测费、资质、资料备案等)由甲方在设备第一次安装完毕,拿到安检站备案证后一个星期内付清。
2、租金按月计算,月租金/台,每天计/台,不含操作人员劳务工资。
3、因甲方原因,不按时支付租金,乙方有权停机。电梯退场前及时办理结算手续,付清所有费用。
4、操作人员由乙方指派有证人员担任,甲方提供在工地住宿,食堂就餐费用自理。操作人员工资按____元/月/台包干,乙方操作人员必须全力服从项目领导的工作安排,24小时随时有人值班,保证电梯的正常使用。
5、付款方式:每月结算,人工工资及施工电梯租金留第一个月租金及工资不发,作为信誉保证金,第二个月按时发放,完工后一次性付清。付款方式以现金或银行转账支付。进出场费用在设备安装调试合格,拿到安检站备案证后,甲方一次性支付给乙方。甲方因工期延误,需延长租赁时间,延长的租赁时间,租金按实际天数计算,租赁单价不变。最后一个月的按日历天数计算。
四、甲方责任
1、甲方的安装场地(包括道路)应能满足升降机安装、拆卸、起吊、运输的要求(保证9m长车厢的货车进出),甲方应配合乙方做好设备进出场的一切准备工作,不得影响设备的卸车及装卸的工作,并无偿提供塔吊允许范围内的辅助协作。
2、乙方设备进场时,甲方应在前将电源接到设备基础部位电梯的配电箱内,并保证电源、电压和容量能满足设备使用的要求,如因甲方电压不稳造成乙方设备电器原件频繁损坏,损坏的电器原件费用由甲方承担。(电梯瞬间启动时正常电压为:370V~380V)。
3、租赁期间内,未经乙方书面许可,甲方不得在租赁设备上增加或者拆除任何附件或配件;不得擅自转移地点或者转让给第三者;不得将设备作为自己财产进行抵押。违反此款乙方有权利立即解除合同,收回设备,且赔偿乙方因此造成的一切损失。
4、甲方应提前10天提出书面申请或者电话通知,报停后如因甲方不能按照合同方式支付所有费用或场地不能满足拆除条件(如运输工具不能正常进出、吊车不能正常工作),乙方将不予受理报停,由此造成的一切损失由甲方承当。
5、甲方必须在设备安装完毕后一天内搭好进料口双层保护棚,挂好安全警示牌并安装好每楼层的安全防护门,积极配合安全检测的通过。
6、如甲方擅自安排不具备操作能力的人员或施工人员操作电梯,施工过程中造成的事故由甲方负责。
五、乙方责任
1、乙方必须提供准确的设备相关资料,并负责设备检测合格。由于设备原因造成事故,由乙方承担;乙方必须保证设备在使用过程中零配件的完整与完好,必须每层配好楼层呼叫器,设备安装完毕后乙方必须在3天内报检,操作人员不得无故拒绝甲方的合理指挥。
2、乙方负责提供有证的'操作人员,人证相符,必须满足工地施工需要,保证设备能正常使用,并提供优质服务,随叫随到。
3、乙方设备安装调试后,要对操作人员进行安全培训和上岗前安全教育。
4、乙方出租的设备是湖南中楚工程机械有限公司出厂,设备最多只使用一个工地,安装前必须做好维修及保养工作,设备应具备良好的外观形象及优质的性能,能达到技术监督部门的合格检验标准。
5、乙方向甲方提供设备安装基础图纸,并对甲方的基础定位进行指导,甲方应按图纸施工,施工的基础必须达到设计要求。
6、乙方技术人员每周做一次安全检查、安全维护、并做好维修维保记录提供给乙方存档。半个月做一次联合安检。(乙方负责人与技术人员和工地施工员或安全员进行联合安检)并提供记录。
7、乙方设备安装前必须报安检站做好开工条件审查,拆除前必须告知安监站且同意后方可安装和拆除,告知费用由乙方负责。
8、乙方设备维修及配件由乙方派专人负责,维修时间超过2小时以上,必须扣除租金。
六、安全责任
1、安装后的设备必须经技术监督部门对升降机进行技术检测,认真听取技术监督部门的意见。双方各司其职做好自己份内的工作。
2、乙方出租的设备必须具备正常使用的技术性能,各安全装置应齐全,性能可靠,在遵守设备安全规定使用情况下若发生事故,由技术鉴定部门鉴定责任事故原因,如设备原因和人为操作原因全部由乙方负责。
3各限位装置安装后由乙方派人员进行调试固定,使用前除乙方指派的人员对其进行检查调整,其它任何人不得操作否则由此造成的一切损失由当事人或指挥人承担。
4、因不可抗力的自然灾害引发的事故,设备本身损失由乙方负责。
5、甲方提供设备在使用过程中应有良好的工作环境,操作人员有权拒绝工地工人的不合理要求,不能在有安全隐患的条件下进行操作,如工地强制操作人员执行,乙方有权停机,并通知项目部管理人员协调解决,若乙方操作人员转让他人操作,造成后果,由乙方负责。
6、乙方设备在维修或升节前后挂牌通知停止使用时间,必须通知项目部相关人员和乙方操作人员。
七、争议的解决:有关合同的一切争议,首先应友好协商解决,若协商不成,则双方均应向合同签订所在地法院提起诉讼,因违约行为导致双方维权而产生的律师费、诉讼费等相关费用均由败诉方承担。
八、合同生效后,双方均不得擅自修改或废止;如有特殊情况需要修改或者有未尽事宜,一律按《合同法》的相关规定,双方协商一致,做出书面补充协议,补充协议与笨合同具有同等法律效力。
九、本合同四式两份,双方各执四份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
电梯施工合同9
承租方:________________
出租方:________________
针对甲方工程项目的需要,乙方向甲方出租施工升降机并提供相应的配套服务。根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定,为明确双方的权利及义务关系,经双方协商一致订立本合同,并自觉严格遵照履行。
第一条:概况
1、甲方工程项目
工程名称:____________________________
工程地点:____________________________
2、乙方施工升降机设备
数量:__________台
规格:________________
1、设备配套情况以发运交接清单为准
2、设备进出场费包括进出场费、设备增高费、安装费、维修费、附着费等一切费用
3、操作人员:操作人员必须持有特殊工种上岗证书,操作人员每天按甲方要求作业,并能根据施工现场的特殊情况满足现场需要。
4、操作人员具体安排由双方协商安排,其工资由承租方支付。
第二条:工作内容
一、甲方:
1、负责施工升降机基础的预埋件施工配合,由乙方技术人员具体施工,设备进场时甲方提供堆放场地就安排塔吊人员配合,甲方在租赁期间,仅享有租赁设备的使用权。
2、未经乙方书面同意,甲方不得在所租赁设备上增加或拆除任何部件。
3、甲方未经乙方书面同意,不得以任何理由或借口转移使用地点或转租给第三者,更不可能作为自有财产进行抵押等。
4、负责施工升降机进出场道路清理,确保运输车辆进、出道路畅通负责施工升降机安装、拆卸时工地现场场地障碍清理。
二、乙方
1、负责施工升降机的进退场运输、乙方场地的装卸车和施工现场的装车、设备的安装、顶升、报验、维护保养。
在施工升降机的整个租赁期间,乙方设备随时按甲方指令、负责施工现场物质的垂直运输服务,未经甲方同意,乙方不得为其他任何第三方提垂直运输服务。
负责施工升降机所有预埋件的提供与安装。
第三条、租赁期限
1、租赁时间:________________以双方签字的时间为准,租赁期满,甲方未按本条第3款通知停用的、租赁继续、租赁费用不变。
2、甲方在安装前十天通知乙方进场,从施工升降机安装调试完毕,甲方签署施工升降机使用确认书之______日起二十个工作______日内,为施工升降机申报检测正常工作______日,在此期间,甲方可正常使用施工升降机,乙方按合同约定计算租期,收取租金。
第四条、租赁费用
1、甲方按乙方工作内容向乙方支付租赁费用,乙方工作内容第一项的费用每台设备为人民币__________元整乙方工作内容第二项的费用每台人民币__________元整。
甲方按______月支付一次,不足一个______月的部分按实际天数计算。
2、因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、投毒以及台风、地震、洪水、泥石流、大雪等自然灾害导致施工停工的,相应的损失和费用各自承担,租赁期限相应顺延,因其他原因导致施工停工,甲方对超过一个______月的部分改为支付设备停置费。
租赁期限相应顺延,但不得超过三个______月,否则有权拆除设备。
3、计费时间:________________
开始时间:________________施工升降机安装调试后,达到以下条款中的任何一条即从当天开始计算租赁费用。
施工升降机经相关部门验收合格并开始使用。
施工升降机虽未通过验收,但因施工需要已实际投入使用。
施工升降机安装调试完毕,乙方将施工升降机交给甲方工地使用,甲方在施工升降机开工告知书上签字、盖_。甲方未签施工升降机开工告知,不得使用施工升降机,否则一切后果由其负责。
施工升降机春节期间,按15天计费。
结束时间:________________以甲方正式书面报停为准。
4、付款方式:________________
本合同签定后,设备安装完毕经相关部门验收合格后甲方支付乙方设备进出场费¥___________元整设备安装完毕经相关部门验收合格后,承租方需付清全部进出场费。
乙方工作内容第二项的计费周期届设备使用,满一个______月后______日内,甲方向乙方支付清当______月租金费用。
施工升降机报停使用,乙方拆除升降机并退场当天,甲方付清全部款项。
第五条、设备的使用、维修、保养和费用
1、设备在租赁期内由乙方负责设备的维修和保养,并承担一切费用。
及时为甲方提供使用服务。
2、租赁设备在租赁期间发生小故障,乙方应在4小时内修复,若无特殊情况,大修应在24小时内修复,以保证工作正常使用,特殊维修一般不超过2天,正常维修一般不超过1天,每超过1天不计当天租金。
3、设备在保管、使用等过程中,致使发生安全事故时,由责任方承担。如因机械设备的原因发生的大小安全事故,则由乙方承担一切费用和责任。
第六条、设备的毁损和灭失
甲方承担设备在租赁期内发生的由甲方造成的设备的毁损和灭失风险如发生的设备的灭失甲方应按设备现值等额赔偿。
第七条、权利义务
甲方:________________
1、约定的设备进出场前10天向乙方提供施工组织设计,现场地质勘探报告、施工现场平面图、立面图、设备进退场计划等资料,施工升降机定位需经甲方书面确认,甲方应承担固定位位不当所造成的相应责任及费用。
2、严格按照施工升降机的基础资料数据进行基础制作,并保证在基础砼凝固后基础支座的垂直和水平偏差严格控制在使用说明书要求的范围以内。
由于基础不均沉降原因造成的停机,甲方须支付租赁费用,造成设备损坏的,承担相应的`赔偿责任。
3、提供设备用电,安装接地极。
并按三相五张为乙方机械单独设置配电箱,配备200空开及漏电保护装置,保证输出电压力380+5_______%,并将电源接至施工升降机下电箱内,配置设备专用电箱,确定设备用电与施工照明,提供设备安装,拆除过程中必要的场地和通道。
4、甲方应派协助乙方施工升降机申报检测的相关资料的办理,如因提供资料不及时,导致不能及时申报检测和办理施工升降机的使用登记手续,其责任有甲方负责。
5、按约定的期限和金额向乙方支付合同价款。
乙方:________________
1、本合同订立后______日内向甲方提供施工升降机基础图和预埋件详图。
2、在设备进场______日之前踏勘现场,针对现场实际情况向甲方提出具体要求,以确保设备在实际施工过程中的安全、顺利、正常。
3、按合同约定的时间进场、安装调试和退场、并向甲方提供相关资料。
4、双方指定一名操作人员为负责人,全面负责施工升降机的安全操作,定期检修、维修保养和技术交底等工作,并每______日按国家施工升降机使用规定形成______日记录,操作人员应服从甲方合理的工作安排、遵守安全操作规程、遵守甲方现场管理制度、严格服从甲方的指令和工作安排,不能违章作业、消极怠工。
5、施工升降机主机进场后,因甲方原因导致施工升降机不能及时安装,或者施工升降机安装调试合格,甲方不使用施工升降机,甲方同意从施工升降机主机进场之日起第______日为租期计算起始______日,乙方开始计算租期,收取租金。
6、定期对设备进行维护、保养、及时做好故障处理。
如果维护保养计划时间需要在2小时以上的,需提前通知甲方认可。
7、乙方随机操作人员有权拒绝甲方的施工升降机违章操作指令。
8、节假______日施工升降机不报停,亦不计加班。
第八条、安全生产
1、乙方应服从甲方的统一管理,严格遵守建筑施工现场的各项安全规定,搞好安全生产、文明生产等工作。
2、随机操作人员因思想不集中、疲劳作业、违章操作等原因造成的对施工现场损坏或自身及其他人员伤亡事故的,费用和责任安全,分清责任,由责任方承担。
3、若发生意外情况,应立即通知相关部门,并经过相应的事故调查明确责任。
4、甲方负有设备进场______日起至设备退场______日止乙方设备及部件、配件在甲方工地施工现场的看护保管责任,因甲方工地现场管理不善等原因,照成的设备部件、配件被盗丢失,乙方应按所丢失部件、配件当时的市场价格照价赔偿。
5、安全责任的划分原则上以吊笼为界,吊笼以内由乙方负责,吊笼以外由甲方负责。
6、发生工伤事故、机械事故或他人、他物损害的,甲乙双方都有实施现场抢救、保护现场的义务。
第九条违约责任
1、本合同生效后,双方应无条件全面履行合同。
发生违约行为的,违约方应赔偿对方因此遭受的一切损失。
第十条争议解决
1、双方在本合同履行期间发生争议的,在不影响正常施工的前提下,双方协商解决。
2、协商不成的,双方应在合同履行的地区人民法院诉讼解决。
第十一条、合同变更与终止
1、本合同约定的租赁期满前10天甲方未通知乙方施工升降机停用的,本合同期限自动延展,直至甲方通知确切的停用时间为止,延误按租赁费收取。
第十二条、附则
1、本合同的附件构成本合同的组成部分,由双方在附件中盖_确认。
2、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商处理或依据相关法律法规处理。
3、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,经双方签字盖_后生效,价款结清后自动失效。
甲方:________________
乙方:________________
______年______月______日
电梯施工合同10
甲方:
地址:
乙方:
地址:
甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务,经双方充分协商订立本合同。
一、项目概况
1、工程项目名称:________。
2、安装地点:________。
3、设备名称:施工升降机。
4、设备型号、规格:________。
5、设备制造单位:________。
6、安装总高度:________米。
二、承包方式;
由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
三、承包费用
1、安装的费用为每台整)安装到________米(含人工费及检测费等费用)。
2、附着费用为每________道/元整。
四、付款方式
第一次安装完毕现场验收后预付________元整,全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为________元整。
五、甲方责任
1、负责施工现场的“二通一平”(通路,通电,场地平整)。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备,甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责,不属于乙方的员工编制。
六、乙方义务
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案,方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括:
(1)工程概况
(2)作业前准备
(3)安装施工方法和步骤
(4)安全技术措施
(5)其他有关内容
3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前,乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求,提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。
6、设备安装完毕后,在自检合格的`基础上,由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验,甲方应配合乙方,按要求提供自己需要提供的资料,设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目,乙方负责进行整改,如由于甲方原因引起的不合格项目,应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前,必须进行安全技术交底,全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
七、其他
1、本合同自双方签字盖章,收到使用单位安装费用之日起生效。
2、本合同一式贰份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
电梯施工合同11
建设单位(甲方):________________
承建单位(乙方):________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规,遵循平等、自愿、公平的原则,为明确双方的权利义务和经济责任,特签订本合同。
一、工程名称:
碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程
二、工程范围及承包方式:
1、工程范围:碧水园小区39全部电梯口门套供货安装。
2、承包方式:
A、按工程内容及承包范围:包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工一切费用。
B、本合同为固定总价合同。
三、合同价款及合同工期
1、电梯门套数量:128门套。
2、合同单价:550________元/套(含一切费用),以后均不做调整;
3、固定合同总价:70400________元(柒万零肆佰________元整)
4、开工日期:______年______月______日
5、竣工日期:______年______月______日
四、付款方式
1、甲方优先考虑实物冲抵工程款
2、全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%,验收合格三个月内付至合同总价的95%,余款5%作为质保金,六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。
3、甲方每次付款前,乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。
五、甲乙方双方责任:
1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点,水电费用乙方自行承担。
2、甲方必须及时保证资金到位,甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、乙方必须按时完成整个工程,保证工程质量,大理石不允许有色差,如出现质量问题(空鼓、裂纹)和延误工期乙方承担全部责任,并赔偿甲方的全部损失。
4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度,必须服从甲方和总包单位的'管理,进场施工人员要加强安全教育,要为现场施工人员购买保险,如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理,所造成的安全事故由乙方完全负责,妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具,损坏和丢失均自行负责。
5、乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场,该样品是合同的一部分。
6、乙方制作好的大理石板运抵现场安装时,甲方随即抽样进行检验(含破坏性检查)和对照,如与样品不符,视为乙方严重违约,乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前,乙方必须搬走所有施工机械、垃圾、剩余材料,保证施工现场及临近范围的清洁和整齐。
7、竣工验收前,乙方负责工程的成品(半成品)保护工作,保护期间发送的损坏,乙方自费予以修复,但不得延期交付工程。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。
六、争议处理
甲乙双履行合同时发生争议,应协商解决,解决不成甲乙双方同意向工程项目所在地人民法院起诉解决。
七、合同有效期
本合同自双方签订之日起生效,至工程全部完工并经甲方验收合格、包修期满后失效。
八、附则
1、本合同一式二份,甲方和双方各执一份,由双方签字后生效。
2、本合同附件为合同不可分割的一部分;
甲方:________________乙方:________________
______年______月______日______年______月______日
电梯施工合同12
甲方:_____________________
乙方:_____________________
双方根据《中华人民共和国合同法》 、《安全生产管理条例》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就施工电梯租赁事项协商一致,为明确双方的权利和义务,订立本合同,以资双方共同遵守执行。
第一条、工程概况
安装地点:工程结构:工程层楼及高度:层。
第二条、租赁机械及附件名称、型号、品牌
1、名称:
2、型号:
3、品牌:
3、数量:
第三条、租赁工期
乙方施工电梯应按甲方要求时间准时进入施工现场,进行安装调试,自检合格后,申请甲方检测,并应通过特检中心检测验收合格,完成以上手续后,甲方开具启用通知书,租期自甲方开具启用通知书之日起,至甲方报停之日止。
第四条、施工电梯租费
租费含施工电梯运费、安装、拆卸、调试、政府部门检测验收使用登记维修、保养、各类中保险费、司机工资及一切费用,月租费12500元整/每台(大写:壹万贰仟伍佰元)。以上费用全部为含税价;不足一月按实结算。
第五条、租赁费用支付
1、租费每两个月结算一次,次月25日前支付以上两个月租金的70%,春节期间壹个月不收费用。其它时间正常收取租赁费。乙方设备最后一台机械拆除退场后全部付清。
2、乙方须在甲方报停之日7日内拆除施工电梯,如不拆除,甲方有权找其他单位进行设备拆除,拆除费用及后果由乙方自行承担。
3、每次付款前,乙方应持相应金额的发票,由甲方签字确认后,进入支付程序,若因未按时提供发票引起的延迟付款,甲方不承担任何责任。
4、由于甲方原因停工按正常支付租赁费。
5、施工电梯进出场费用:施工电梯进场安装启用后支付月租金的50%,施工电梯全部拆除出场后支付剩余月租金的50%。
第六条、甲、乙方的责任和义务:
1、乙方责任和义务
(1)乙方提供的设备应保证技术安全性能好,设备附属装置,安全防护装置有效齐全,满足甲方对设备机械的使用要求和国家验收规范。根据甲方要求如期完成设备的进出场安装、调试等工作。
(2)乙方负责向甲方提供设备的有关安装基础制作资料,并提供技术指导,协助甲方制作设备基础预埋件费用由乙方承担。
(3)依据甲方要求,乙方提供足够的操作人员及维修人员,满足甲方24小时施工的需求,并保证持有效证件上岗。
(4)乙方操作人员无故脱离岗位半小时以上,每次罚款100元,机械(施工升降机)发生故障不及时维修超过2小时或操作人员无故脱离岗位超过2小时,扣除当天租赁费用,8小时内不能使用,扣除当月3天租赁费,24小时内不能使用扣除当月7天租赁费(所有扣款均为为违约金)。
(5)乙方负责设备的运输、安装、设备吊装、拆卸、加节、附墙、使用、保养、润滑,并保证设备24小时的连续作业能力。
(6)乙方派驻现场人员必须遵守甲方施工现场的各项规章制度每台配备有经验的操作司机2人,并保证持有效操作证证上岗,确保24小时有人值班。听从甲方现场管理人员的指挥,如派驻现场人员严重失职或违章操作以及消极怠工,甲方有权要求乙方更换派驻人员,并由乙方承担一切责任。
(7)设备必须及时维修保养,并做好资料填写及收集工作,每月25日向甲方出据设备检查验收资料。乙方在设备制度性保养时,宜在48小时通知甲方,与甲方协商确定时间。乙方不得无故随意停机,若停机超过2小时,扣除当日租赁费,并承担甲方停、窝工、工期延误的一切损失费用。
(8)乙方应将设备的安全作业,有关安全技术数据,使用中的安全注意事项等,向甲方有关人员进行技术交底。提供相关的特种设备作业操作证,安装资质证明文件,安装拆除方案,安装技术交底应急预案。
(9)乙方负责为设备操作工人办理保险,并对施工升降机的运输、加节、附墙及拆除过程中的`安全承担全部责任和风险。乙方应为其到场的工作人员办理国家规定的保险,如乙方未办理造成的任何纠纷与甲方无关。
(10)如有关部门或我公司在检查时发现有任何安全及质量问题,乙方必须及时整改,发生一切安全事故由乙方承担。
(11)在施工过程中,每次上下人必须关好安全门,电梯方可运行;如由电梯司机违章操作或机械在使用过程中,机械故障或安装不牢,钢丝绳断裂,坠落器失控等机械故障发生的一切安全事故均由乙方承担所有的责任,自乙方进场预埋至机械(施工升降机)拆除离厂。
(12)机械设备和电缆线进场后,在施工期间除丢失外有乙方负责。
2、甲方责任
(1)机械进场时,甲方需配合乙方做到"三通一平",并将电源接至乙方指定位置,所用漏电开关不得小于250A,负责按乙方要求对基础进行施工,并达到技术要求。
满足甲方责任
(1)要求后乙方再进行预埋安装等相关工作。
(2)甲方应为乙方的操作人员提供住宿。
(3)甲方负责安装设备所需电源至二级箱为止。
(4)甲方在设备施工管理时必须遵守安全操作规程,甲方违章指挥时,乙方操作人员有权拒绝作业。
(5)甲方人员未经乙方许可不得擅自上机,更不得拆除设备任何部件和随机附件,乙方有权也有义务阻止。
第七条、设备的运输安装
乙方负责机械设备的运输、安装、设备吊装、拆卸、加节、附墙全部费用,并向主管部门提出技术安装验收。乙方根据有关主管部门提出的整改建议进行整改并承担验收及设备备案的全部相关费用。
第八条、设备的现场使用
1、在租赁期内,甲方只享有使用权,不得以任何形式抵押或转卖给第三方。
2、乙方应配合甲方做好文明施工,安全生产检查,参与创建文明工地活动,属于设备本身的问题由乙方整改。
3、机械各项耗材(如电器设备,电源线,润滑剂等)均由乙方负责免费提供并及时更换,确保安全。
第九条、合同争议和解决
本合同履行中若发生争议,双方应友好协商解决;若协商不成,应向合同签订地所在人民法院提起诉讼。
本合同已包括双方关于本合同主题的全部内容,并取代双方以前关于本合同主题以书面或口头提出的任何性质的讨论、洽谈所达成的一切陈述、信函、协议和协商。除本合同有特别约定或明确条款外,其他有关本合同主题的任何承诺、保证、声明(含报价单),对双方均无约束力,乙方委托代理人签字的单据应经乙方加盖公章认可方为有效。
第十条、合同效力
本合同一式肆份,甲方贰份、乙方贰份,经双方签字加盖公章后生效。
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
电梯施工合同13
甲方:_____________________
乙方:_____________________
签订地点:_____________________
签订日期:_____________________
根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务,经双方充分协商订立本合同。
一、项目概况1、工程项目名称:。2、安装地点:。3、设备名称:施工升降机。4、设备型号、规格:。5、设备制造单位:。6、安装总高度:_米。
二、承包方式;由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
三、承包费用
1、安装的费用为每台整)安装到米(含人工费及检测费等费用) 。
2、附着费用为每道/元整。四、付款方式第一次安装完毕现场验收后预付元整,全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为元整。
五、甲方责任
1、负责施工现场的“二通一平” (通路,通电,场地平整) 。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备,甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责,不属于乙方的员工编制。
六、乙方义务
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案,方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。
方案内容包括:
(1)工程概况(2)作业前准备(3)安装施工方法和步骤(4)安全技术措施(5)其他有关内容
3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等) 。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前,乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求,提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供 ) 。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外) 。
6、设备安装完毕后,在自检合格的基础上,由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验,甲方应配合乙方,按要求提供自己需要提供的资料,设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目,乙方负责进行整改,如由于甲方原因引起的.不合格项目,应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前,必须进行安全技术交底,全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
七、其他
1、本合同自双方签字盖章,收到使用单位安装费用之日起生效。
2、本合同一式贰份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电梯施工合同14
承租方(甲方):________________
出租方(乙方):________________
针对甲方工程项目的需要,乙方向甲方出租施工升降机并提供相应的配套服务。根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定,为明确双方的权利及义务关系,经双方协商一致订立本合同,并自觉严格遵照履行。
第一条:概况
1、甲方工程项目
工程名称:____________________________
工程地点:____________________________
2、乙方施工升降机设备
数量:__________台
规格:________________
注:
1、设备配套情况以发运交接清单为准
2、设备进出场费包括进出场费、设备增高费、安装费、维修费、附着费等一切费用(安装和卸车由甲方提供塔机配合扶墙加长不含此项中)
3、操作人员:操作人员必须持有特殊工种上岗证书,操作人员每天按甲方要求作业,并能根据施工现场的特殊情况满足现场需要。
4、操作人员具体安排由双方协商安排,其工资由承租方支付。
第二条:工作内容
一、甲方:
1、负责施工升降机基础的预埋件施工配合,由乙方技术人员具体施工,设备进场时甲方提供堆放场地就安排塔吊人员配合,甲方在租赁期间,仅享有租赁设备的使用权。
2、未经乙方书面同意,甲方不得在所租赁设备上增加或拆除任何部件。
3、甲方未经乙方书面同意,不得以任何理由或借口转移使用地点或转租(借)给第三者,更不可能作为自有财产进行抵押等。
4、负责施工升降机进出场道路清理,确保运输车辆(9.6~12米)进、出道路畅通负责施工升降机安装、拆卸时工地现场场地障碍清理。
二、乙方
1、负责施工升降机的进退场运输、乙方场地的装卸车和施工现场的装车、设备的安装、顶升、报验、维护保养。
在施工升降机的整个租赁期间,乙方设备随时按甲方指令、负责施工现场物质的垂直运输服务,未经甲方同意,乙方不得为其他任何第三方提垂直运输服务。
负责施工升降机所有预埋件的提供与安装。
第三条、租赁期限
1、租赁时间:________________以双方签字的时间为准,租赁期满,甲方未按本条第3款通知停用的、租赁继续、租赁费用不变。
2、甲方在安装前十天通知乙方进场,从施工升降机安装调试完毕,甲方签署施工升降机使用确认书之______日起二十个工作______日内,为施工升降机申报检测正常工作______日,在此期间,甲方可正常使用施工升降机,乙方按合同约定计算租期,收取租金。
第四条、租赁费用
1、甲方按乙方工作内容向乙方支付租赁费用,乙方工作内容第一项的费用(施工升降机进出场费)每台设备为人民币23000___________元整乙方工作内容第二项的费用(施工升降机______月租费)每台人民币11000___________元整。甲方按______月支付一次,不足一个______月的部分按实际天数计算。(注:________________以上金额均为不含发票价格,甲方如需发票,需按租赁公司税率补齐差价。)
2、因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、投毒以及台风、地震、洪水、泥石流、大雪等自然灾害导致施工停工的,相应的损失和费用各自承担,租赁期限相应顺延,因其他原因导致施工停工,甲方对超过一个______月的部分改为支付设备停置费(每月租赁费的80_______%)。租赁期限相应顺延,但不得超过三个______月,否则有权拆除设备。
3、计费时间:________________
开始时间:________________施工升降机安装调试后,达到以下条款中的任何一条即从当天开始计算租赁费用。
(1)施工升降机经相关部门验收合格并开始使用。
(2)施工升降机虽未通过验收,但因施工需要已实际投入使用。
(3)施工升降机安装调试完毕,乙方将施工升降机交给甲方工地使用,甲方在施工升降机开工告知书上签字、盖___。甲方未签施工升降机开工告知,不得使用施工升降机,否则一切后果由其负责。
(4)施工升降机春节期间,按15天计费。
结束时间:________________以甲方正式书面报停为准。
4、付款方式:________________
(1)本合同签定后,设备安装完毕经相关部门验收合格后甲方支付乙方设备进出场费¥23000___________元整设备安装完毕经相关部门验收合格后,承租方需付清全部进出场费。
(2)乙方工作内容第二项(______月租金)的计费周期届设备使用,满一个______月后7______日内,甲方向乙方支付清当______月租金费用。
(3)施工升降机报停使用,乙方拆除升降机并退场当天,甲方付清全部款项。
第五条、设备的使用、维修、保养和费用
1、设备在租赁期内由乙方负责设备的维修和保养,并承担一切费用。及时为甲方提供使用服务。
2、租赁设备在租赁期间发生小故障,乙方应在4小时内修复,若无特殊情况,大修应在24小时内修复,以保证工作正常使用,特殊维修一般不超过2天,正常维修一般不超过1天,每超过1天不计当天租金。(如严重造成工期延误,承担相应损失。)
3、设备在保管、使用等过程中,致使发生安全事故时,由责任方承担。如因机械设备的原因发生的大小安全事故,则由乙方承担一切费用和责任。
第六条、设备的毁损和灭失
甲方承担设备在租赁期内发生的由甲方造成的设备的毁损和灭失风险(包括被盗、人为损坏和拆除)如发生的设备的灭失甲方应按设备现值等额赔偿。
第七条、权利义务
甲方:________________
1、约定的设备进出场前10天向乙方提供施工组织设计,现场地质勘探报告、施工现场平面图、立面图、设备进退场计划等资料,施工升降机定位需经甲方书面确认,甲方应承担固定位位不当所造成的相应责任及费用。
2、严格按照施工升降机的基础资料数据进行基础制作,并保证在基础砼凝固后基础支座的垂直和水平偏差严格控制在使用说明书要求的范围以内。由于基础不均沉降原因造成的停机,甲方须支付租赁费用,造成设备损坏的,承担相应的赔偿责任。
3、提供设备用电,安装接地极。并按三相五张为乙方机械单独设置配电箱,配备200a空开及漏电保护装置(一机一闸),保证输出电压力380v+5_______%,并将电源接至施工升降机下电箱内,配置设备专用电箱,确定设备用电与施工照明,提供设备安装,拆除过程中必要的场地和通道。
4、甲方应派协助乙方施工升降机申报检测的相关资料的办理,如因提供资料不及时,导致不能及时申报检测和办理施工升降机的使用登记手续,其责任有甲方负责。
5、按约定的期限和金额向乙方支付合同价款。
乙方:________________
1、本合同订立后7______日内向甲方提供施工升降机基础图和预埋件详图。
2、在设备进场______日之前踏勘现场,针对现场实际情况向甲方提出具体要求,以确保设备在实际施工过程中的安全、顺利、正常。
3、按合同约定的时间进场、安装调试和退场、并向甲方提供相关资料。
4、双方指定一名操作人员为负责人,全面负责施工升降机的安全操作,定期检修、、维修保养和技术交底等工作,并每______日按国家施工升降机使用规定形成______日记录,操作人员应服从甲方合理的'工作安排、遵守安全操作规程、遵守甲方现场管理制度、严格服从甲方的指令和工作安排,不能违章作业、消极怠工。
5、施工升降机主机进场后,因甲方原因导致施工升降机不能及时安装,或者施工升降机安装调试合格,甲方不使用施工升降机,甲方同意从施工升降机主机进场之______日起第十______日为租期计算起始______日,乙方开始计算租期,收取租金。
6、定期对设备进行维护、保养、及时做好故障处理。如果维护保养计划时间需要在2小时以上(含)的,需提前通知甲方认可(开机前10-20分钟的例行保养除外)。
7、乙方随机操作人员有权拒绝甲方的施工升降机违章操作指令。
8、节假______日施工升降机不报停,亦不计加班。
第八条、安全生产
1、乙方应服从甲方的统一管理,严格遵守建筑施工现场的各项安全规定,搞好安全生产、文明生产等工作。
2、随机操作人员因思想不集中、疲劳作业、违章操作等原因造成的对施工现场损坏或自身及其他人员伤亡事故的,费用和责任安全,分清责任,由责任方承担。
3、若发生意外情况,应立即通知相关部门,并经过相应的事故调查明确责任。
4、甲方负有设备进场______日起至设备退场______日止乙方设备及部件、配件在甲方工地施工现场的看护保管责任,因甲方工地现场管理不善等原因,照成的设备部件、配件被盗丢失,乙方应按所丢失部件、配件当时的市场价格照价赔偿。
5、安全责任的划分原则上以吊笼为界,吊笼以内(即机械原因)由乙方负责,吊笼以外(车辆、装卸、外部环境不合格及指挥等原因)由甲方负责。
6、发生工伤事故、机械事故或他人、他物损害的,甲乙双方都有实施现场抢救、保护现场的义务。
第九条违约责任
1、本合同生效后,双方应无条件全面履行合同。发生违约行为的,违约方应赔偿对方因此遭受的一切损失。
第十条争议解决
1、双方在本合同履行期间发生争议的,在不影响正常施工的前提下,双方协商解决。
2、协商不成的,双方应在合同履行的地区人民法院诉讼解决。
第十一条、合同变更与终止
1、本合同约定的租赁期满前10天甲方未通知乙方施工升降机停用的,本合同期限自动延展,直至甲方通知确切的停用时间为止,延误按租赁费收取。
第十二条、附则
1、本合同的附件构成本合同的组成部分,由双方在附件中盖___确认。
2、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商处理或依据相关法律法规处理。
3、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,经双方签字盖___后生效,价款结清后自动失效。
甲方:________________
乙方:________________
______年______月______日
电梯施工合同15
出租方(以下简称甲方):__________承租方(以下简称乙方):__________
乙方因垂直运输的需要,甲方愿意向乙方出租下述施工电梯设备。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下,双方一致同意达成如下协议条款,以资甲乙双方共同遵守执行。
一、设备概况
二、租赁设备的所有权
1、在租赁期间,合同附件(发货单)所列租赁设备及配套件的所有权属于甲方。乙方对租赁设备只有使用权,没有所有权。
2、未经甲方授权,乙方不得将租赁设备转租、抵押、质押等。
三、租金的计算和支付:
1、安装调试完毕经双方技术人员共同验收并移交手续后,设备进场由乙方向甲方做书面证明,进场日起开始计算租金。
2、租赁期满,乙方将完好的设备交给甲方并结清所有租赁费及相关费用,甲方办理退场手续,并及时拆出设备。若乙方未能结清租赁费,甲方有权不撤出设备,并租赁费照常。
3、设备租金按月收缴,不足一月,按天数计算。
4、设备租赁费用的支付:每__________月__________日至__________日内支付上月租赁费。
四、租赁设备进出场、验收和费用
租赁设备的出场费元由乙方承担,并在设备出场拆卸前一次性支付给甲方。
五、租赁设备的使用、维修、保养和费用
1、乙方在使用租赁设备期间,租赁设备任何部件、任何装舲出现故障应当及时通知甲方,并进行处理,或委托乙方处理,不得带病作业,若因设备在正常使用状态下出现的故障其修复费用由甲方负责;因乙方违规操作或因供电等乙方的原因素导致的`租赁设备发生故障及造成的损失均由乙方负责。
2、租赁设备操作人员由乙方配备,甲方可以推荐,必须持证上岗,熟练操作,严格遵守操作规程,若因违章作业造成损害的,由乙方承担全部责任。设备操作人员的工资费用由乙方结算,不含在甲方租赁费内。
六、违约责任
1、乙方延迟支付租金时,按日3‰向甲方支付违约金;如付款后继续租用,合同照常生效。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反约定,向对方偿本合同总金额10%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任一条款时,甲方有权采取下列措施:
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的相关损失。
(2)终止本合同,收回或要求归还租赁设备,并要求乙方赔偿甲方的相关损失。
七、未尽事宜,双方另行协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。本协议壹式肆份,双方签字盖章后生效。
甲方:__________(盖章)乙方:__________(盖章)
法定代表:__________法定代表:__________
电话:__________电话:__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
【电梯施工合同】相关文章:
施工电梯租赁合同10-17
施工电梯安装合同05-04
施工电梯租赁合同15篇01-17
施工电梯租赁合同范本02-05
电梯土建施工合同范本(精选8篇)04-23
施工电梯劳务合同范本(精选5篇)06-07
加装电梯施工合同范本(通用6篇)06-17
电梯施工管理制度02-25
施工电梯管理制度02-26