当前位置：好文网>实用文>合同范本>安装合同

安装合同

实用的安装合同（锦集9篇）

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的类型越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的安装合同9篇，希望对大家有所帮助。

实用的安装合同（锦集9篇）

安装合同篇1

　　一、工程概况

　　工程名称：××××二期项目

　　工程地点：大武86号

　　工程内容：厂房及仓库

　　工程立项批准文号：临发改证[20xx]49号

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）

　　三、合同工期

　　开工日期：计划20xx年2月10日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）

　　竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，计划20xx年2月10日-20xx年5月10日

　　合同工期总日历天数：100天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）

　　五、合同价款

　　金额（大写）：预算价约计万元

　　六、组成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1.本合同协议书；

　　2.本合同专用条款；

　　3.本合同通用条款；

　　4.标准、规范及有关技术文件；

　　5.图纸；

　　6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：20××年×月××日

　　合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

　　第二部分

　　本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外，以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。

　　第三部分专用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1、合同文件及解释顺序

　　合同文件组成及解释顺序：1.本合同协议书；2.本合同通用条款；3.本合同专用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；7.××项目施工的补充协议。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　2、语言文字和适用法律、标准及规范

　　2.1本合同语言仅适用汉语。

　　2.2适用法律及法规

　　需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。

　　2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家建筑标准强制性条文（房屋建筑部分）及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。发包人提供标准、规范的时间：无。

　　国内没有相应标准、规范时的约定：执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。

　　3、图纸

　　3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天内提供施工图三套，工程竣工后3天内向发包人返回竣工图一套。

　　发包人对图纸的保密要求：承包人收到的施工图仅用于本工程施工，不得用作其他用途。

　　二、双方一般权利和义务

　　4、工程师

　　4.1监理单位委派的工程师

　　姓名：，职务：工程师职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。

　　在本合同范围内，依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范GB50319-20xx》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。

　　具体为：1）初步确认工程施工组织设计和进度计划；2）监督工程施工进度；

　　3）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；4）对入场材料和设备的质量进行确认；5）负责对现场安全进行管理和控制；6）初步审核工程款的支付；7）初步审核设计变更；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的'协调配合；10）发包人在监理合同中授予的其他职权。

　　4.2发包人派驻工程师

　　姓名：，职务：职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。

　　具体为：1）设计变更、工程签证的确认；2）审核工程款的拨付；3）对入场材料和设备的质量进行确认；4落实开工条件，审批开工报告；5）确认工程施工组织设计和进度计划；6）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；7）负责对现场安全进行管理和控制；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的协调配合；10）发包人赋予的其他职权。

　　5、项目经理

　　姓名：，职务：项目经理（附证书复印件）

　　6、发包人工作

　　6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　（1）施工场地具备施工条件的要求和完成时间：开工前施工现场完成“三通一平”，具备开工条件。

　　（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

　　开工前将施工所需水、电线路接至单位工程中心50米范围内，并确保施工

安装合同篇2

　　采购方：（以下简称甲方）

　　供应方：（以下简称乙方）

　　甲方由于工程项目建设的需要，现将排油烟的镀锌钢板风管制作与安装及相关工作承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一章合作事项

　　第一条产品名称、厚度、单价、单位、数量、总价：

　　注：1.综合单价包含风管的制作与安装辅料费及人工费、风管配套的相关各类阀（如防火阀、止回阀等）的安装费。

　　2.以上价格含普通发票。

　　第二条合同金额：

　　1.本合同暂估总金额为￥91390元（大写：玖万壹仟叁佰玖拾元整），数量及工程量如有变动，以实际工程收方量为准。

　　2.本综合单价为包干价，结算时综合单价不做调整。

　　第二章甲乙双方的义务

　　第三条甲方的义务

　　1.甲方为乙方提供完整、准确的工程设计图纸；

　　2.如图纸和设计有变更，甲方应以书面形式及时通知乙方；

　　3.镀锌钢板风管的配套的各类阀按进度及时供货，并以书面方式提供规格尺寸和技术要求。

　　4.按合同规定及时付款。

　　5.甲方在安装前了解施工场地内影响安装的原有管线等障碍物，对于乙方解决风管穿过楼板和承重梁的洞口的人工费，甲方负责找业主方签单经业主认可后补贴给乙方打洞的人工费。

　　第四条乙方的义务

　　1.给予甲方技术指导和支持。

　　2.乙方负责镀锌钢板风管的'制作及安装和风管配套设备的安装并符合国家标（《通风

　　与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-20xx））。

　　3.根据工程进度要求按时完成安装及相关任务并给予甲方必要的技术支持并在施工中按图施工。

　　4.乙方在安装方面发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7日内与原设计单位商定提出修改或设计变更，经甲乙双方办理相关手续后方可继续施工。

　　5.安全施工：乙方按有关规定，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的事故，由责任方承担责任和费用。

　　6.质保期：质保期24个月，从消防验收合格之日起计算。

　　第三章支付条款

　　第八条付款方式

　　1.合同签订后甲方支付乙方工程启动款人民币壹万元整；

　　2.后续工程款随工程进度到核拨总工程款直至总工程款的80%(含启动工程款壹万元)；

　　3.安装完毕后待消防验收合格后付清尾款（即总工程款的20%）；

　　第九条支付方式

　　1.依据本合同支付工程款，甲方通过银行转账支付给乙方。

　　第四章违约责任

　　第十条乙方必须保证安装质量及进度，由于乙方施工质量或施工进度造成的工程延误和损失由乙方负责。

　　第十一条由于甲方未能按时付款而造成的工程延误和损失由甲方负责，乙方有权停止继续施工，并追究由此产生的损失，同时保留对产品的所有权。

　　第十二条甲方变更图纸及供货时间应及时通知乙方，应在7日内书面形式通知乙方，如无书面通知，视为按图施工，而由此造成的损失由甲方负责。

　　第十三条本合同任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本合同本应其承担的义务，均造成违约，应承担违约责任，向对方赔偿因此遭受的经济损失（为总货款的1‰/天）；如前述违约致使本合同无法继续履行或履行不必要时，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿因合同解除而遭受的经济损失。

　　第五章适用法律

　　第十四条本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

　　第六章合同有效期

　　第十五条本合同经双方（代表）签字盖章之日起生效。

　　第七章附则

　　第十六条

　　1.乙方需要提供厂家资质证明复印件（营业执照、法人代码、税务登记证）、法人身份证复印件（盖鲜章）。

　　2.甲乙双方一致同意本合同及其全部附件构成双方就本合同约定事宜达成的全部完整合同，取代本合同签订以前双方就本合同约定事宜达成的所有口头或书面的谈判、陈述或协议。

　　第十七条本合同未尽事宜，甲乙双方可以签订补充协议。

　　第十八条甲乙双方如在履行本合同过程中出现争议本着友好的态度协商解决。第十九条本合同一式肆份，甲乙双管各执贰份，具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　（公章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　甲方地址：乙方地址：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　联系电话：联系电话：

安装合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》的要求，甲方委托乙方为XX市中小学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。

　　一、电脑的品牌、型号、配置和金额：

　　1、多媒体电脑室? 套，货款总额为人民币拾万仟佰拾元整(￥元)详细见《预算表》。

　　2、详细电脑设备品牌型号配置见附件一《硬件配置性能表》。

　　二、多媒体电脑室系统基本功能见附件二《系统功能说明书》

　　三、质量保证及售后维护服务

　　1、乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。

　　2、乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程中，乙方必须遵守国家的有关法律法规，并接受甲方的检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。

　　3、乙方要按照《XX市中小学教学用计算机设备售后服务合同》的要求，提供快捷、良好的售后服务。

　　四、工期及验收：

　　1、甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于10mm2，地线要求接地良好，并于签定本合同后三个工作日前完工。

　　2、乙方工期：签定本合同后第五个工作日前安装电源和网络线路;签定本合同后第十个工作日前安装电脑台和稳压电源;签定本合同后第十五个工作日前安装调试电脑并完工。

　　3、验收办法：由甲方组织镇区教办、学校等有关技术人员，按本合同的配置标准和性能要求见附件三《硬件软件验收表》，对乙方所安装的多媒体电脑室进行验收。

　　4、验收日期：由完工后的十个工作日内进行。

　　五、付款方式：

　　1、甲方在签定本合同后第三个工作日内向乙方支付货款总额50%的预付款。

　　2、在验收合格后五个工作日内向乙方支付余下货款总额50%。

　　六、违约责任

　　1、甲方无正当理由拒收电脑设备的，甲方向乙方偿付合同总值30%的违约金。

　　2、乙方无正当理由不能交付电脑设备的，乙方向甲方偿付合同总值30%的'违约金。

　　3、甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款总额0.5%的违约金。

　　4、乙方逾期交付电脑设备的，乙方向甲方每日偿付合同总值0.5%的违约金。

　　七、其他

　　1、因电脑质量问题发生争议，由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定，该鉴定结论是终结性的，供需双方应当接受。

　　2、合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

　　3、本合同一式四份，甲乙双方、XX市教育局电教站和镇区教办各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：乙方：鉴印单位：XX市教育局电教站(盖章)

　　地址：地址：地址：XX市松苑新村金龙横街

　　电话：电话：电话：0760—8304015

　　法人代表：法人代表：签约代表：

　　签约时间：签约时间：签约时间：

安装合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将小区楼配电箱委托乙方制作，为明确各方的权利、义务和责任，甲、乙双方经充分协商签订本合同，双方共同遵守：

　　一、工程名称：楼配电箱的制作。

　　二、承包方式：

　　1、乙方包工包料；合同价款一次包死，除甲方提出设计变更外，概不调整。

　　2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。

　　三、合同价款：

　　1、本工程配电箱合同总价计：不含税价：￥元，

　　大写：；

　　2、支工程款时根据甲方要求提供收据。

　　四、付款方式：

　　1、配电箱箱体全部进场安装完毕，工程主体经质检站验收合格后，付合同总价款的 %；

　　2、配电箱盘芯全部进场，安装完毕，经工程部及监理对整体工程初验合格后，付到合同总价款的%；

　　3、工程竣工，经末次监督合格交付使用后，付到总款的 %；

　　4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题，付到总款的 %；

　　5、剩余 %为质保金，待质保期满后付清余款。

　　五、材料品牌：

　　1、本工程采用元器件的品牌：。

　　六、技术要求及验收标准：

　　1、箱体半周长米以内采用不小于㎜的冷板，米以上采用不小于的冷板，元件板不小于厚冷板。

　　2、箱体颜色为：，喷塑防腐,箱盖带皱，箱盖四边为45度斜面。

　　3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。

　　4、箱门要求：各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子，双开扇门一侧应设置插销；各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。

　　七、甲方义务

　　1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。

　　2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。

　　3、负责配电箱进场的检查、验收。

　　八、乙方义务：

　　1、乙方必须按照甲方提供的图纸及有关规范要求制作，保通过质检站、质量监督局等部门验收，如验收不合格，所有损失由乙方全部承担。

　　2、供货到现场后，乙方同时把所有的相关资料如：厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份（带红章）提供给甲方。

　　3、乙方必须按甲方要求的'时间保质、保量的供货，如不按时或质量问题供货不及时，乙方承担所产生的一切费用。

　　九、保修：

　　配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障，乙方在接到甲方或物业通知，须在当日无偿修复，如不及时处理，甲方或物业可自行修复，所产生的费用在乙方余款中扣除。

　　十、违约责任：

　　甲、乙双方必须严格履行合同的约定，如一方违约，由违约方赔偿对方相关的经济损失。

　　十一、附则：

　　1、合同附件：《配电箱型号、数量清单》

　　2、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　3、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止，具有法律效力。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表人：代表人：

　　年月日年月日

安装合同篇5

　　发包方;(以下简称甲方)

　　承包方;(以下简称乙方)

　　甲方将于双江自治县XX的住宅建筑工程发包给乙方施工、为明确双方在施工过程中的权利义务，确保工程按时、按质、按量完成，按照平等、自愿、公正的原则。根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包条例》及相关规定、经双方协商，订立本合同。

　　第一条工程概况。

　　一、工程地点：双江自治县XX

　　二、工程结构：砖混结构二层。

　　三、工程建筑面积;图纸设计为215平方米。

　　第二条承包方式。

　　采用包工不包料的方法，甲方提供材料，乙方按图纸设计施工。

　　第三条施工范围及施工造价

　　一、施工范围

　　1、按图纸设计放线。

　　2、雨篷和斜顶半算。

　　3、主体工程(含贴地砖、楼梯砖、内外墙砖、屋面及卫生间防水、室内外仿瓷、墙漆、楼梯扶手、水电通讯线路安装、化粪池、卫生间蹲坑、水箱等)。其他需要施工的项目，按甲方要求施工。

　　二、施工造价

　　包工按建筑面积215计算，施工价总数为89440元。

　　第四条施工工期

　　自________年____月____日至年底

　　五、付款方式

　　一层浇灌付3万元，2层浇灌付3万。尾款扣留5000元(大写五千元整)，作为保修金后，其余部分待外墙完工、内部完工后甲方验收通过后一次性付清。

　　第六条工程具体要求

　　1、若基础超深(1.3米以上为超深)，超深部分按90元㎡计算。

　　2、室内水、电、通讯线路等网管预埋，每个房间电线，开关，插座，闭路及电脑网线插孔位置由甲方确定。

　　3、其他内部结构要求参照甲方提供的房屋建筑施工图及按甲方要求施工，外部要求参照设计图施工。

　　第七条工程质量要求

　　1、支砌毛石基础，砂浆标号按图纸设计要求搅拌，支砌必须砂浆饱满、平稳，砖砌体平面垂直。

　　2、隐蔽工程需经甲方检查认可后方能进行下一道施工工序。

　　3、按《建筑安装工程承包合同条例》规定，乙方须对工程实行保修，从交付之日算起，保修期为________年。

　　4、保修期间如出现质量问题，甲方应通知乙方，约定时间进行修理，乙方拒不修理时，甲方可另请他人进行修理，所产生的费用从5000元保险金中扣除，保险金不够扣除时，甲方有权向乙方索赔。如无任何质量问题，保修期满，保险金如数退还乙方。

　　第八条权利和义务

　　甲方权利和义务

　　按约定方式支付工程款。

　　2、监督乙方按要求和规范施工，对不符合规范的，有权要求乙方返工。

　　乙方权利和义务

　　严格按规范和甲方要求施工，不得擅自更改图纸和甲方要求。

　　2、严格遵守安全生产操作规程，因安全措施不力引发的`安全事故，由乙方承担责任。

　　3、施工工具、机械设备及模板由乙方自备。

　　4、交工前必须把现场清理干净。

　　第九条违约责任

　　双方必须共同遵守约定事项，未经双方同意不得擅自更改合同条款和工程项目，任何一方违约都必须承担工程总价10的违约金，并赔偿对方因此造成的损失。

　　第十条档合同未尽事宜经双方协商后另作补充协议。

　　第十一条合同涂改无效，经确认无误。本合同自签订之日起生效。

　　第十二条本合同共十二条，一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

安装合同篇6

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1．装修施工地点：_____________________________________________

　　2．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　3．本项工程预计费用元人民币。

　　第二条材料供应的约定

　　1．甲方提供的材料

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2．甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

　　3．乙方提供的材料

　　乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1．本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》

　　2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3．工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1．严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施

　　工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2．未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5.负责装饰装修所产生**的处理工作，每日至少清洁一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　1. 工程款付款方式：

　　布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%

　　2. 乙方承包内容：

　　1）．水电开槽、布线、穿线、埋槽

　　2）．所有水电施工过程的**清运(每天现场整理装袋)

　　3）．水电施工的穿墙、打孔、切割

　　4）．开关面板安装

　　5）．小五金、马桶、的安装

　　6）．后期灯具的.安装

　　3．工程结算方式：

　　按实结算：

　　总价结算：20元/平米（套内面积）

　　第六条违约责任：

　　1．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

　　2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

　　第七条纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的变更和解除：

　　1．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 ％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条．其它约定：

　　1．双方同意由第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）进行协商工作。

　　在未经第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

　　2．经过第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

　　3．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　4．甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

　　5．保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

安装合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽广告牌（以下简称广告牌）的安装事宜达成如下一致协议。

　　第一条：广告牌安装

　　安装地点：

　　第二条：工程造价及支付方式

　　1、广告牌安装费：

　　按照安装广告面积计算金额。

　　常规安装：元人民币/㎡，大写：

　　单立柱安装：元人民币/㎡，大写：

　　高空安装：元人民币/㎡，大写：

　　2、支付方式：

　　工程安装完毕，甲方向乙方支付全部总价款。

　　第三条、双方权利、义务

　　甲方：

　　1、办理广告牌设置、安装所必须的.报批手续及相关费用。

　　2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

　　3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。

　　4、按本合同第二条规定结算广告牌的安装费用。

　　乙方：

　　1、按甲方提供的安装地点施工并安装完毕。

　　2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

　　3、安装期间出现的一切责任事故与甲方无关，全部由乙方负责。

　　第四条：关于验收

　　1、乙方全部制作安装完工后，甲方组织验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。

　　2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，广告结构安装应当牢固，抗风力应达到8级。

　　第五条、违约责任：

　　1、乙方如无正当理由未能按规定按时安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

　　2、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失。

　　3、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责。乙方有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。

　　第六条、保修期限：

　　1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保半年。

　　2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

　　甲方：乙方：

　　（盖章）（盖章）

　　法人/授权代表（签字）法人/授权代表（签字）

　　联系电话：联系电话：

　　日期：年月日日期：年月日

安装合同篇8

　　经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

　　一、工程范围及内容：

　　1、乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。

　　2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

　　3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

　　4、该围墙的验收标准以西一横道路面做为基准点，墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。

　　5、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

　　二、工程质量：

　　1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

　　2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

　　3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　　三、工期：

　　200X年1月18日—200X年2月28日。

　　注（春节之前完成总工程量的40％，）

　　四、工程价款及支付：

　　1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为每米 135 元。（全部费用包干）

　　2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求）。

　　① 合同签订后当日内，甲方支付乙方10000元预付款；

　　② 具体工程量按实际验收的方量为准。

　　③ 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方；

　　④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80％给乙方；

　　⑤ 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，（乙方需提供工程发票）。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准，从20xx年3月1日开始计算）。

　　五、成品及半成品保护：

　　1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

　　2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。。

　　3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

　　六、施工管理及协调：

　　1、乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期安排）交甲方审核。

　　2、为加强现场管理，，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

　　3、乙方应加强其施工人员的.安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

　　4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

　　5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。

　　七、工程质量保修与售后服务：

　　在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修，并在24小时之内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

　　八、违约责任：

　　1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失（费用按实计算）。

　　2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。甲方有权直接解除合同。

　　3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

　　4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。

　　九、本合同一式两份，各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

　　十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。

　　十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起诉讼。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

安装合同篇9

　　单位名称:

　　单位地址:

　　法定代表人：

　　法人委托人：

　　电话: 传真:邮政编码：开户银行：帐号：

　　纳税人代码：销售总部：电话:传真:

　　邮政编码：

　　传真：联系人：

　　双方按照公平、诚实和信用的原则，共同确定以下条款。

　　一、产品和价格

　　买方根据项目需要，经过比较和选型，决定向卖方订购***商标的电梯台;

　　二、合同生效

　　本合同经双方授权签署人签字并加盖公章或合同章后生效。

　　三、货款支付

　　1设备合同的付款方式在合同签订后按甲方需求产品排产前7个工作日支付设备款的20%作为预付款，提货前支付设备款的75％，余款5％在第一年保修期满后5个工作日内支付。如分批交货，则按比例分批支付。

　　2买方在本合同约定的产品交货期后60天时仍未按合同约定支付货款的，卖方可以视作买方自动退货并书面通知买方，也可以要求买方继续履行本合同。如卖方迟延交货超过原定期限60个日历天时，买方有权终止本合同，也可以要求卖方继续履行本合同，但卖方仍应向买方缴付本合同约定的违约金。并且卖方须于终止合同之日起的七天内，全额返还买方已支付的款项。

　　3 卖方在申请付款时，须向同时向甲方提供甲方财务部门认可的合法的等额发票，否则甲方有权拒绝或延期付款。

　　4 经卖方同意，计价和支付为不同币种的，按合同签订当日中国人民银行公布的汇率中间价结算。

　　四、交货日期

　　1 个日历天内将设备生产完毕，具备提货条件，将设备运至施工现场指定位置，最迟到货日期不得超过双方安装合同中的预约开工日期。

　　2 卖方在约定期内未收到预付款，或双方未对产品技术规格及设计确认的，卖方的交货日期将根据预付款收到的时间或产品技术规格及设计确认的时间（二者中以后一时间为准）以天为单位顺延。

　　五、货物到货后存放地点工地现场买方指定地点。

　　六、货物存放方式

　　由卖方负责运输，并购买相关保险，货到工地后由卖方负责保管并为后续安装作做好准备工作。产品运送到达地址为：

　　七、产品包装

　　1 卖方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

　　八、产品质量保证

　　1 卖方保证本合同产品符合双方确认的产品规格以及营业设计图样，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

　　2 本合同中国产电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造;进口商标电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造;自动扶梯和自动人行道按 GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》标准制造；液压梯按我国拟等效采用的欧洲标准 EN81-2：1998《液压梯制造与安装安全规范》标准制造；杂物电梯按国家 JG135-20xx《杂物电梯》标准制造。

　　3 由卖方负责安装的产品，在买方合理正常的使用下，产品质量保修期为政府部门验收合格之日起的24个月。

　　4 按照国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）规定：电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位进行。买方或使用单位必须与卖方签订《产品安装合

　　同》，由卖方负责产品的制造和安装质量。

　　5在质量保证期内，卖方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归卖方所有，由卖方统一回收。

　　6 产品投入使用之前，买方应仔细阅读卖方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令），并遵照执行。

　　7 为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新，不补差价。

　　九、产品质量验收

　　1 本合同产品规格详见双方确认的“产品规格表”（附件一）。 2 双方履行安装合同后，卖方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收，并另向买方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

　　十、违约责任

　　1 除不可抗力外，卖方未按合同规定期限交货，或买方未按合同规定期限付清货款的，违约方必须按逾期部分货款总额的每天万分之四的比例，向守约方支付逾期交货或逾期付款的误期损害赔偿金。上述误期损害赔偿金是违约方对此类违约应付的且可预见的`唯一损害赔偿费，对该误期损害赔偿金的支付不影响违约方按照合同规定应该继续履行的义务。

　　2 除不可抗力外，卖方不能交货，或买方中途退货或被视作自动退货的，守约方有权选择解除合同，违约方应向守约方支付不能交货部分或退货部分货款总额30%的违约金，守约方直接损失超过违约金部分，按照法律规定予以追究。

　　3、一旦电梯发生故障，如果卖方在收到买方发出的书面维修通知后的24小时内没有派专业人员到现场开始维修工作，买方可采取必要的补救措施，可动用涉及故障电梯的5％的保证金，请第三方维修。如超出5%的部分，须经买卖双方协商达成一致后，由买方先行垫付，但卖方须在接到买方书面通知后的3天内归还买方垫付的维修金并补足维修费用。

　　4、如本合同产品买卖部分按本合同约定提前终止或解除的，双方签订的产品安装部分同时终止或解除。

　　十一、其它

　　1卖方已具备交货条件，但买方未在合同约定的交货日期接收本合同产品的，卖方可免费保管60天，自第61天起，买方按如下价格向卖方支付仓储费：国产电梯每台60元/天、进口的电梯每台120元/天，该仓储费在卖方发货前付清。2本合同产品的风险自产品安装完成且政府部门验收合格交付买方之日起转移。但不论何种情况，买方在没有付清本合同项下95%货款而获取产品的，该产品的所有权仍归卖方所有，买方不可另行转让和处置。

　　3 本合同及附件中的选择项以“√”示选定，以“×”示否定，“产品规格表”以双方授权签署人的签字并加盖公章以示确认。

　　4 本合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，双方应在“另行约定事项”中约定，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。

　　5 本合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另行签订“合同修改书”，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。 6 “产品规格表”、“土建技术要求”、“营业设计图”、“另行约定事项”、“合同修改书”、“产品样本” 及其他与本合同有关的协议均为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。

　　7 买方自行对本合同产品进行额外装潢的，装潢设计方案需经卖方技术部门确认。未经确认，擅自装潢而造成的一切后果由买方承担。 8本合同正本一式肆份，双方各执贰份。

　　十二、保修及保养的约定:

　　1 、电梯在质保期内，由于卖方产品本身产生的质量问题，卖方承诺负责维修或更换。质保内容为：

　　产品质保期期限约定为自产品经政府部门验收合格后之日起的24个月。（1）质量回访服务：

　　在经政府部门验收后的24个月内，公司将免费提供定期产品质量保证服务。在产品质保期内，按照“电梯保质期回访单”的项目要求，以每季度至少对用户实施一次，且每两次时间间隔不得

　　大于三个月的频次进行回访。质量回访人员将按回访要求对产品质量和运行状况进行了解，并对产品进行必须的现场检查或修理。（2）售后三包服务：在质保期内对确由产品质量而非人为因素及不可抗力原因引起的零部件损坏予以免费更换。更换下的损坏部件由卖方统一回收、处理。

　　（3）24小时急修服务：公司在全国各分公司都设有24小时急修中心，在接到用户报修信息后，由急修中心通知相关维修站急修人员以最快的速度赶赴现场，迅速排除故障，并将故障原因反馈至公司急修管理部门，以便在今后采取相应的预防性措施。

　　（4）人员培训服务：买方应在质保期内为用户免费提供“用户手册”等电梯使用资料，并为用户培训电梯维护管理人员，使他们初步掌握一些电梯日常使用中的维修保养管理知识。卖方在产品验收后对买方人员或物业管理人员提供2个人次（为期3-5个工作日）的设备使用、简单故障排除培训（指现场培训，食宿由各方自理）。

　　2、卖方承诺，提供保养的方式为******。保养具体内容为：

　　（1）每月定期保养服务：电梯保养人员根据“SMEC电梯维修工艺”的要求，根据“SMEC月度保养计划” 所规定的日期,按“SMEC电梯/自动扶梯保养作业报告”所列的项目逐项实施保养。（2）年度周期保养：电梯保养人员根据年度保养计划周期要求进行保养作业。每月对电梯进行2次维修保养，其中间隔天数不超过15天一次。（3）24小时应急修理服务。

　　（4）一梯一档记录：将买方每一台电梯的保养记录、故障现象、零部件更换情况进行归档。（5）年检服务：我公司将配合用户做好政府主管部门对用户电梯的设备年检工作，对政府部门提出的保养环节、部位的整改内容及时进行整改。

　　（6）以上保养包含定期检查及故障维修的人工费及润滑油费用。

【安装合同】相关文章：

安装的合同01-14

安装合同08-18