当前位置：好文网>实用文>合同范本>工程合同

工程合同

工程合同7篇[必备]

　　随着法律观念的深入人心，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的工程合同7篇，欢迎大家分享。

工程合同7篇[必备]

工程合同篇1

　　订货方(以下简称甲)：

　　供货方(以下简称乙)：

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲向乙订购涂料事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守：

　　第一条产品名称

　　涂料品牌：三棵树涂料(英文名称： SKSHU )

　　第二条质量要求标准

　　1、质量标准：相关的国家标准。

　　2、乙提供必须提供产品说明书、质量保证书

　　第三条供货品名、型号、数量、单价、总价款

　　第四条涂布量

　　1、经甲乙双方确认三棵树涂料的涂布量如下：

　　2、甲施工过程中实际用的产品数量大于本合同约定的产品供应数量时，甲应提前10天通知乙补充供货的时间和数量。

　　3、乙需安排工程技术指导人员进行施工指导，若甲按照乙提供的使用说明书及乙技术人员的要求进行施工，涂布率没达到以上确定的涂布量，则甲有权将施工超出量从乙余剩的供货款中扣除。

　　第五条交货时间、地点及运输方式

　　1、甲须在工程涂料涂刷前天向乙订购货品(订单作为合同的附件)。应注明采购订单的产品的名称、品种、型材代号、颜色、订货数量、联系方式及联系人等其它相关要求，乙在接到甲订单后 7天内将订购的产品送到甲乙双方约定的供货地点，到货同时提供产品的合格证、检验报告。因乙原因造成供货时间延误的，应赔偿甲损失500元/天;如遇到不可抗力的原因，供货时间应予以顺延，具体顺延时间由甲乙双方协商确定。

　　2、交货地点：上海市普陀曹杨路888号

　　3、运输方式：汽运，由乙负责组织并承担运费，负责卸车。

　　第六条验收时间、地点及标准

　　1、验收时间：甲在乙交货时进行共同验收。

　　2、验收地点：即乙交货地点。

　　3、验收标准：按国家质量要求相关标准进行验收。

　　第七条施工中质量保证措施

　　1、为确保乙所供产品施工后的质量品质，甲必须要求施工单位按下列规定采取质量保证措施：

　　1) 墙体表面的光滑度及相关修正和清理;

　　2) 施工次序;

　　3) 施工时环境温度限制;

　　4) 成品保护。

　　2、甲在乙工程监理指导下采取上述质量保证措施，乙应保证外墙涂装质量7~10年颜色不退色、不发花，涂膜不粉化、不脱落。

　　3、如甲未采取上述质量保证措施而造成涂布效果不能达到合同约定的质量要求的，由甲承担相应责任。如甲按照上述质量保证措施施工未达到合同约定的质量要求，视为乙材料质量问题，由乙承担相应责任，并承担由此为甲造成的一切经济损失。

　　第八条付款方式

　　1、在本合同签订后的天内，甲向乙支付总货款的计人民币 240450元 )。

　　2、乙将产品运到合同约定的供货地点，待施工开始进行，涂料的涂布率重新按照合同约定的数据进行核算，无异议后10日内，甲向乙支付货款的30%，计人民币元)。

　　3、待工程完工验收合格一年日内，涂料无明显褪色、发花、涂膜粉化、脱落现象(除楼体渗水处)，甲向乙支付货款的10%，计人民币80150元 ).

　　4、剩余10%的货款作为产品质保金，甲在工程完工两年无质量问题性无息支付给乙。

　　第九条提出异议的时间和方法甲对乙的货物质量有异议，须在货到甲之日起 10日内以书面形式提出退换的要求，否则产品质量视为合格。

　　第十条违约责任

　　1、甲的违约责任

　　1)甲中途无故退订单的，应赔偿乙直接和间接的损失(按退货总额赔偿)。

　　2)甲延期提货，应向乙支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的甲违反合同规定，拒绝接受货物的，应向乙支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。

　　3)甲未按合同约定付款的，应向乙支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额

　　4)甲如错填到货地点、接货人或对乙提出错误异议，应承担乙由此产生的直接和间接损失。

　　2、乙的违约责任

　　1)乙中途无故终止订单的，应赔偿甲直接和间接的损失(按终止订单总额100%赔偿)。

　　1)乙所交货物质量或型号不符合合同约定的，由乙负责调换并承担由此给甲造成的一切损失。

　　2)因乙的原因逾期交付货物的，应向甲支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的3‰计算;乙违反合同规定，提供不合格货物的，按合同约定更换合格货物并向甲支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。

　　3)乙货物错发到货地点、接货人的，乙除应负责运到合同规定的交货地点、接货人外，还应承担甲因此多支付费用两倍的金额;但甲必须提供因乙原因多支付费用的.证明。

　　第十一条不可抗力

　　1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括但不限于因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙责任造成的爆炸、火灾、以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　2、不可抗力的发生影响了合同的履行时，则应延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间或者双方通过友好协商，解决合同的继续履行问题。但发生不可抗力的一方应当及时通知另一方，并在不可抗力结束后及时提供相关证明。

　　3、甲乙双方方在迟延履行合同期间发生不可抗力的，不免除责任。

　　第十二条争议解决

　　甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷时，首先由双方协商解决，协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　第十三条其他事项

　　1、在合同有效期内，除经对方书面同意或者由法定理由，任何一方不得无故变更或解除合同。如有未尽事宜，双方另订补充协议约定，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2、双方往来函件，按照合同规定的地址或传真号码以传真或邮寄的方式送达对方。甲的地址、电话、传真号码、法人代表、联系方式、开户行及帐号等项目发生改变时，甲必须在变更后的 3日内书面通知乙并将变更后的证件的复印件并加盖公章送达给乙。否则，应承担相应责任。

　　4、本合同自双方签字并盖公章之日起生效，本合同一式贰份、共计四页，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

　　甲(公章)：_________ 乙(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇2

　　甲方：_______________(以下简称甲方)

　　乙方：_______________(以下简称乙方)

　　为保证晋城市放心早餐工程的顺利运行，让广大市民真正吃上卫生、营养、价廉的放心早餐。甲、乙双方就合作事宜，本着平等互利的原则，经双方友好协商，签订如下协议：

　　一、合作有效期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

　　二、甲方同意乙方作为放心早餐工程的供应商，乙方自主经营，独立核算，自负盈亏。乙方必须向甲方一次性缴纳产品质量保证金_______元，并一次性缴纳品牌使用费_______元，有效期至_______年_______月_______日。自合同签定之日起执行。

　　三、乙方在甲方生产厂房内从事食品生产加工，有关证件手续由甲方统一办理。乙方使用的包装物、周转箱必须卫生、无毒。乙方要保证所提供食品的质量，符合(食品卫生法)的要求，能随时接受大众传媒的检验，否则由此造成的影响由乙方承担。如果发生因食品本身质量引起的消费者投诉，由此造成的一切经济、法律、民事责任由乙方自负。

　　四、乙方应定期向甲方出示技术监督局的“质检报告”，市(区)卫生防疫站的“食品卫生检验报告单”。

　　五、乙方提供食品必须有包装，并且包装应根据甲方指定的产品包装类型、图案、标识，统一印刷“_________有限公司生产”或“_______放心早餐工程指定产品”字样，乙方生产厂名、厂址、电话统一使用_______放心早餐工程有限公司冠名、厂址和电话。产品名称、主要成分、保质期、产品执行标准及应注明的其他内容，都应在包装上标明。乙方未经甲方同意不得擅自将包装上注有的“放心早餐”字样及图案的包装物自用或他用，否则甲方将追究乙方侵权责任，乙方负责赔偿因侵权造成的经济和名誉损失。

　　六、甲方每日下午15：00之前将次日所需的食品品种、规格、数量等用传真或其它书面形式通知乙方指定联系人，乙方需在次日凌晨0：30之前将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心，在指定的'位置堆码整齐，经双方验收无误后签字。如订单有变化应在晚20：00前通知乙方，否则造成的损失由甲方负责。

　　七、甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行。如果出现主要原材料价格出现上下波动超过15%，双方应另行商定价格，作为本合同的补充条款。

　　八、乙方需按照甲方的订单提供质优、量足、新鲜、无损坏、无挤压的合格的食品，否则甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方自负。乙方负责将产品保质保量地按约定时间送到甲方配送中心，否则由此造成的损失由乙方负责赔偿。双方可根据市场变化，共同对供应品种作相应的调节，并作为本合同的补充条款。

　　九、甲方有权对乙方所提供产品按照“产品标准”进行抽查检验，如发现有异味、异色、异样(不属产品本身味道、颜色、规格、重量与标准的)，甲方有权对整批产品拒收，其损失由乙方负责，并向甲方赔偿因此而造成的全部损失。

　　十、根据食品销售规则或食品本身的特点，乙方应承担甲方1%的损耗率。乙方所供应食品在甲方开业后十日内应予以退货。十日后可不予退货。退货方式：甲方每天把当天没有销售完的食品全部退给乙方并填写退货单，乙方人员验货签收，并在财务上抵消甲方的进货款。

　　十一、乙方在生产供货过程中连续发生食品质量问题或在市场销量大幅度下降时，甲方有权责令乙方停产整顿。在整顿期间，甲方另行组织供货。乙方经整顿达到市场要求时可恢复生产供应。经三次整顿仍不能达到市场要求则应终止合作关系。

　　十二、结账方式：甲方每月与乙方结算一次货款(15日—20日)，乙方必须带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。

　　十三、食品包装周转箱，由甲、乙双方各自负责自己部分。

　　十四、乙方提供的马夹袋(塑料)分大、中、小三种规格。上市前两个月，乙方按三种规格各3万个的数量用于自身食品的包装。以后，根据实际销售情况另定。

　　十五、开业促销：为了成功地启动晋城放心早餐工程市场，提高乙方产品的销量，乙方应根据甲方“开业三天买一增一促销方案”，配合促销活动，促销费用全部由乙方承担。

　　十六、乙方进入甲方中心厨房生产加工，应严格服从甲方管理，遵守甲方规章制度，接受甲方监督检查。乙方在甲方中心厨房所使用的场地、水电气费用全部自行承担，并由甲方按月在货款中扣除。租金、装修费、水电气费用按乙方实际使用量计算。乙方若使用甲方生产设备，应按月支付租金或折旧费。

　　十七、其他未尽事宜由双方协商解决，本合同的补充条款具有和本合同同等的法律效力。

　　十八、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：____________

　　法定代表人：______________

　　授权代表人：______________

　　乙方(签章)：____________

　　法定代表人：______________

　　授权代表人：______________

　　_______年_______月______日

工程合同篇3

　　发包单位（简称甲方）：

　　承包单位（简称乙方）：

　　本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。

　　第一条：承包方式及内容

　　（一）、承包方式：包工包料

　　（二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。

　　第二条：工程总造价：

　　工程总造价。00 元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。

　　第三条：工期：

　　工期初定为30天，从到骏工。

　　第四条：付款方式与结算方式：

　　（一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的10%作为保证金；即人民币：：元整（。00 元）

　　（二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的50%作为到货款；即人民币：元整（。00 元）

　　（三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的20%作为到货款；即人民币：元整（。00 元）

　　（四）、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的15%作为进度款，即人民币：整（。00 元）

　　（五）、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整（5000.00 元）

　　第五条、工程技术条件：（详见图纸）。

　　第六条、工程质量

　　（一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）（JGJ17-88）进行设计选材、制造和安装。

　　（二）钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。

　　（三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。

　　（四）乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。

　　（五）所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。

　　（六）乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。

　　第七条、验收和资料：

　　（一）验收

　　（1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。

　　（2）验收方法采用国家标准及本合同的.质量要求进行质量验收。

　　（二）资料

　　（1）验收前乙方向甲方提交工程有关的产品合格文件及有关质检评定资料一式两份，甲乙双方各持一份。

　　（2）本工程一切来往文件、通知、请示等资料均需有对方工地代表签字方为有效，如有发生争执当以有效文件为依据。

　　第十一条、双方责任：

　　（一）甲方责任

　　（1）按合同规定，及时支付工程款和进行结算。

　　（2）及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。

　　（3）组织钢结构安装用工作面的验收，工作面不合格乙方有权拒绝安装并顺延工期。工作面（主要指基础平面等）不属于乙方承包内容，甲方必须提供合格工作面，不得推卸责任。

　　（4）协调本工程施工过程中业主、土建等方面的关系。

　　（5）组织有关单位检查和处理四边建筑物情况，做好防护和善后工作，因此发生一切费用由甲方负责。

　　（6）协调本工程施工过程中与各方面的关系。负责与有关方面协调，提供本工程水电接驳以及生产临时场地，提供安装人员住宿。

　　（二）乙方责任

　　（1）严格按照设计施工图纸组织材料，生产和安装。并做好自检工作，确保质量和进度。

　　（2）接受甲方工地代表的质量监督和管理，发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。

　　（3）严格遵守安全操作规程，劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。

　　（4）负责所有进场材料的保管及未验收的成品保护。

　　（5）指派专门工地代表或负责人，以便联系工作。

　　（6）工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。

　　（7）乙方负责自工程验收之日起一年内因工程质量达不到要求，而出现的问题进行及时免费保修。

　　第九条、其它

　　（1）本工程为专业较强的工程，乙方不得转包给第三者。

　　（2）本工程以总价包干，竣工后按合同不变总价结算。

　　（3）甲方由于资金不足或其它原因没有按期支付工程款，工程竣工曰期可相应顺延。

　　（4）由于不可抗拒因素影响工期，可根据甲方工地代表签证后顺延。

　　第十条：因一方不履行合同而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。

　　第十一条：本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

　　第十二条：在合同执行中双方发生争执，经协商不能调解时，由广州仲裁委员会裁决。

　　第十三条：本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经双方签字、盖章后生效，至工程竣工验收日起一年保修期满自行失效。

　　第十四条：本合同任何一项条款禁止单方改动，如需改动，双方代表人同时签字，并盖双方合同章（或公章）方可生效，否则视为无效条款。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

工程合同篇4

　　发包人(甲方)：×××公司

　　承包方(乙方)：×××装饰公司

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：×××

　　1.2工程地点：*****

　　1.3承包范围：经双方确认预算的工程内容及合同附件

　　1.4承包方式：包工、包料大包干

　　1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工

　　1.6工程质量：

　　1.7合同价款(人民币大写)：××万元

　　第二条甲方工作

　　2.1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明3份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。

　　2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线，古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

　　3.2指派×××为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延。

　　4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，则工期顺延。

　　4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，则工期相应顺延。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　6.1双方商定本合同价款采用第种：

　　(1)固定价格。

　　(2)固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括内容。

　　(3)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　6.2本合同生效后，甲方分4次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

　　拨款分4次进行划拨合同价款 % 金额(元)

　　合同签订后合同价付30% ××××元

　　第二次工程进度至30%付合同价款50% ××××元

　　第三次工程进度至80%付合同价款的10% ××××元

　　第四次工程完工后10天内付合同价款5% ××××元

　　余下5%合同价款作为本工程的质保金 ××××元

　　6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料七天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在七天内，结清尾款。

　　第七条关于材料供应的约定

　　7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表二)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的.材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　8.1甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工作安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法律、规范。

　　8.3由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条奖励和违约责任

　　9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶上措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条争议或纠纷处理

　　10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁，当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　第十一条不可抗力

　　11.1、任何一方由于不可抗力造成不能履行或部分不能履行合同义务的，不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，以减少因不可抗力造成的损失。遭受不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知另一方，并需在不可抗力事件发生之日起10日内向对方提交事件发生地有关政府机关或公证部门出具的书面证明。双方可视不可抗力原因对本合同履行的影响程度，协商决定本合同的变更或解除。

　　11.2、“不可抗力”指超出本合同双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本合同一方部分或者完全不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件，也包括在商务实践中通常被认定为不可抗力的事件。

　　11.3、不可抗力发生后因乙方怠于采取抢救措施，致使工程损失扩大的，扩大部份的工程损失由乙方承担。

　　第十二条附则

　　12.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　12.2本合同正本两份，双方各执一份，副本贰份，甲方执贰份，乙方执贰份。

　　12.3本合同履行完成后自动终止。

　　12.4附件

　　(1)施工图纸或做法说明

　　(2)工程项目一览表

　　(3)工程预算书

　　(4)甲方提供的货物清单

　　(5)会议纪要

　　(6)设计变更

　　(7)其他

　　甲方名称：乙方名称：

　　代表：代表：

　　住所：住所：

　　电话：电话：

　　邮编：邮编：

　　银行账号：银行账号：

　　年月日年月日

工程合同篇5

　　摘要: 建设工程的施工合同是工程建设的重要合同，是工程建设实施进度控制、质量控制和投资控制的重要依据。处于市场经济体制条件下，建设市场的主体之间都是通过合同构建的相互权利关系，施工合同对建设单位具有重要意义。当前，建设工程施工合同管理还存在一定问题，导致施工管理效果不佳。本文针对建设工程施工合理风险的表现形式进行分析，探讨提高建设工程施工合理风险管理的策略。

　　关键词：建设工程；工程施工；合同管理；风险管理；合同风险

　　一．引言

　　随着我国经济的快速发展，工程建设逐渐增多，市场经济体制改革的逐步深入，促使建设市场的飞速发展。在建设工程施工建设过程中，施工合同是工程管理的重要内容，同时也是开展施工建设的重要依据。施工合同管理过程中，风险管理是科学施工的重要保障，同时也是做好项目建设的必要手段。

　　二.建设工程施工合同风险的主要表现形式

　　1.合同的主观性风险

　　合同主观方面的风险，指的是由于人为因素引起的风险，且通过人文干预能够起到控制风险作用的合同风险。在建设工程施工合同中，主观性风险主要来自发包人或业主。包括发包人或业主能否按照合约履行自身的义务，是否是真正的项目业主等，同时考虑其能否按照合约支付工程款项、项目手续办理是否合法、是否会结算工程款等。另外，有些发包人和业主双方都无法确定对方是否能够履行合同，如业主没有依照合同履行义务，导致发包人难以进行正常的工程建设，资金不到位致使建设材料也难以到位，进而影响施工的开展，这些潜在的不确定性均会给施工合同带来很大风险。除此之外，有些业主凭借在市场竞争中的优势地位，常常在合同拟定中很多苛刻的条款，而承包商为争取项目，只能忍气吞声接受合约条件。有些承包商仅考虑工期和价格，而忽视了其他条款，如保险、索赔、风险担保、经济损失赔偿等条款，签订合同的随意性和盲目性较大。处于这类不平等的合同条约中，在很大程度上增加了施工合同的风险。

　　2.合同的客观风险

　　客观风险与主观性风险刚好相反，客观风险指的是难以通过人为因素进行控

　　制，且风险无法确定的一种风险。如市场波动（例如材料的市场价格变动）、法律政策调整、天灾人祸等，这些都属于不可预知的客观性风险因素，且无法或难以进行防范，只能面对风险。客观性风险对项目的顺利实施会产生不同程度的影响。就目前而言，国家的宏观调控能在一定程度上控制这类型的风险，但在具体的施工合同中，不能仅依靠这一防范手段，需采取多种方式积极应对。

　　三.提高建设工程施工合同风险管理的策略

　　1.建立健全施工合同管理制度

　　由于施工合同的管理环节比较多且较为复杂，如需进行合同洽谈、草拟、签订、交底、分解责任、跟踪履行情况、变更、解除、终止等环节。因此，建立和健全施工合同管理制度非常重要。建设单位可在原有合同管理的基础上进一步规范。首先，对合同管理的每一个环节，制定切实可行的、可操作性强的合同管理制度，以使每个环节的管理有法可依、有章可循。然后进一步强化合同管理机制，包括责任分解制度、合同交底制度、进度款审查制度和批准制度、每日报送制度等。强化责任分解制度，将责任分解到各小组、个人，明确其工作的内容和责任，以促使各方互相配合并落实合同管理制度。强化合同交底制度，则要求合同管理人员对各工作小组、各项目管理人员进行合同的交底工作，交底内容主要是向其说明和解释合同内的主要内容。强化进度款审查和批准制度则要求制定详细的审查和批准步骤，要求合同管理部门严格遵循这一机制进行进度款的审核。每日报送制度的建立主要是为了让合同管理人员及时掌握建筑工程的相关信息，因此，要求各职能部门每日总结工程信息并上报合同管理处。通过建立健全施工合同管理制度，可为实现统筹整个工程项目的运行状态鉴定基础。

　　2.提高施工合同管理水平。

　　首先是配备合同管理的专业人才，合同管理人员首先必须是优秀的工程技术人员,同时还必须熟练掌握和运用各种法律、法规;精通合同管理业务,进行系统的控制和管理,做好合同管理人才的配备和组织保证,是抓好合同管理的重点。加强合同管理人才的培养,只有合同管理人员增强其工作的前瞻性、预见性和系统性,才能真正做好合同管理,从而提高建设项目合同管理的效果。其次是完善工程建设合同管理体制,规范建设工程市场秩序，在签订合同的过程中,承发包双方应建立在平等的基础上,本着互惠互利的原则制定合同条款 ,并建立健全合同管理

　　制度,严格按照合同的签订、审查、授权、公证、监督的程序来执行,进而提高合同的管理水平。再次,提高合同管理人员的素质。

　　3.合同赔偿管理，保证合同签订双方合理的经济利益

　　在工程建设项目中，因合同文件对施工期间发包人提供条件不到位而造成的补偿问题没有约定补偿方法，或补偿细致不完善造成的双方补偿纠纷问题，为促进补偿纠纷问题的处理以及控制类似问题的再次发生，工程筹建单位要随时结合施工现场实际情况，结合法律法规进行分析研究，保证合同签订双方合理的'经济利益。具体做法如下：

　　a．对于因工程变更引起的费用补偿问题，应对国家、地方、行业等关于调差的相关规定进行全面收集和整理，系统分析出人、材、机的权重，参照主标调差条款对补偿问题予以处理。

　　b．对于因工程变更引起的补偿数量的确定问题，应对施工方上报的相关资料进行整理分析。并结合招投标文件进行对比分析，从补偿的概念和法律释义人手，详细分析补偿主体的构成要素，在明确双方责任的基础上，提出一套指标分解体系和具体的计算方法，确定补偿数量。

　　c．对于补偿问题的处理应高度把握主动控制、及时处理的原则，对可能出现的补偿问题，采取措施进行预防处理，避免造成工程成本的增加。同时，避免将所有补偿问题拖延至后期的综合处理，这样往往牵涉利息、利润补偿、工程结算等一些问题，导致合同双方矛盾的进一步复杂化，大大增加了协调处理的难度，因此必须及时处理索赔。

　　4.做好建设工程合同的履行管理及评价工作

　　由于建设工程的合同内容非常丰富，能够很好地反映整个项目的建设过程。在项目完成后，对工程合同的履行情况进行评价有助于总结经验教训，为今后开展工作有很大帮助。合同终止后，管理人员应收集、整理、保存、登记相关建设工程的合同资料，并做好资料的编号、装订及归档等工作，使建设工程的合同资料管理走向规范化、程序化。与此同时，比较分析建设工程的实施计划与合同履行情况，并对合同的履行情况作出客观评价。通过评价工作，不断提高建设工程的施工合同管理水平。

　　四．结束语

　　施工合同对建设工程施工单位具有重要作用。在工程施工过程中，应十分注重施工合同的风险管理，通过多种手段防范风险的发生，包括建立健全施工合同管理制度、做好合理管理工作、选派高素质的合同谈判人员以及做好合同的履行管理及评价工作等，以切实保证建设单位工程建设的经济效益。

工程合同篇6

　　发包方：某房地产开发有限公司

　　承包方：某有限责任公司

　　工程地点：

　　工程内容：某住宅小区15#楼外墙外保温分项工程

　　承包方式：包工包料

　　质量等级（合格）：合格

　　工程承包造价（金额大写）：暂定468000元整

　　外墙保温工程施工合同协议条款

　　发包人（全称）：某房地产开发有限公司（甲方）

　　承包人（全称）：某有限责任公司（乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称：某住宅小区

　　1.2 工程地址：民族东路北段

　　1.3 工程内容：某住宅小区 15#楼外墙外保温

　　二、工程承包范围及方式

　　2、1工程做法：瓷砖面层采用jy附有锚栓系统（详图集第四页），20米以上部位采用锚粘满粘法。其它部位按照nmtXX-01图集进行施工，

　　2.2 承包范围：施工图范围内外墙的全部保温部位和抹灰部位（包括屋顶造型部分）。外墙大墙面部分：①首层及局部二、三层面砖饰面部分：专用粘结砂浆粘结 18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有锚栓系统（详图集第四页）施工。

　　②二层以上涂料饰面部分：采用锚栓法。即在ｊｙ无锚栓系统的基础上增加锚栓，同时锚粘。每平米锚栓不得少于四个。

　　③ 凸窗上及空调板下面、与室内相连的凸出外挑及装饰线、门窗侧口部分：局部抹抗裂砂浆找平，同时铺贴网格布。（与室内直接接触部分采用聚苯板保温）。

　　④ 阳台栏板、南立面出挑装饰立面及未与室内相连的外墙部位原全为水泥砂浆抹灰均改为抗裂砂浆找平，同时铺贴网格布。（与室内直接接触部分采用聚苯板保温）

　　⑤ 二层和复式层圆弧窗套线条、北立面窗套、楼梯间装饰线采用聚苯板线条。

　　⑥ 原图纸中的窗间墙部位锯齿聚苯板线条取消。

　　⑦ 以上根据图纸设计确定的施工内容，若有另外增加线条部分，决算时按照展开面积每平米72 元计算。

　　⑧ 原图纸中分格缝取消。

　　2.3承包方式：乙方包工包料。

　　2.4进场材料：乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致，双方约定乙方进场材料为大连鼎坤保温建筑材料如乙方中途更换材料，发包人有权要求承包人二天内无条件退出施工现场，同时扣除剩余尾款。

　　第三条合同工期

　　3.1 甲方于单栋楼人员及材料进场之前3日，提供外墙施工作业面。

　　3.2 开工日期：开工日期为10月2日，工期为25天。

　　3.2 竣工日期： 10月26日之前。

　　第四条工程质量

　　4.1 工程质量标准：合格

　　第五条合同价款

　　5.1 合同单价：所有施工部位均按综合每平米72元计取，承包内容见2.2。

　　5.2 合同总价款：保温工程量暂估为 6500平米，工程总造价暂定为468000元。外墙大墙面部位保温层厚度为 60 mm，超厚或超薄部位均不增减费用

　　5.3 价款调整：按实际施工展开面积计取工程量，单价每平米 72.00元包死，不再调整工程价款。

　　第六条付款方式及结算

　　6.1付款方式及期限：开工后三天内乙方将施工所用材料的50%以上进入施工现场，甲方拨付进场材料款的50%。每栋楼聚苯板粘贴完成后付至该栋楼承包造价的40%的进度款；面层完成后付至栋楼承包造价的70%的进度款，工程竣工

　　验收合格一个月内，付至单栋楼结算款的95%；余5%质保金，单栋楼验收合格之日起满两年工程无质量问题，一次性付清。

　　6.2 计算原则：对于所有施工内容均按展开面积进行结算。

　　第七条发包人责任

　　7.1 发包人根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。

　　7.2 发包人以单栋楼施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。

　　7.3 发包人向承包人无偿提供必要的施工条件，包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点、材料库房、外墙保温施工用脚手架、脚手架至少提供满铺二步脚手板、提供垂直运输。与门窗框穿插进行。

　　7.4发包人负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。

　　7.5发包人负责协调承包人与其它分包商的配合等工作。

　　第八条承包人责任

　　8.1承包人应根据发包人提出要求和有关技术说明,进行外墙保温工程施工,承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位,并在进场后三日内向甲方提交施工进度计划,以确保整个施工的.顺利进行。

　　8.2 承包人应按照国家和北京市现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理 .承包人必须建立完善的质量及安全管理体系.配备相关人员进行质量安全管理.

　　8.3 承包人应在开工前递交有关材料样品及检验报告及关键材料的二检报告。

　　8.4 承包人应服从甲方、总包、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全、文明施工的有关规定。甲方和监理可做出每次500-XX元的罚款。

　　8.5承包人严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪

　　音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效，做到工完、料净、场清，保证施工现场整洁有序，创包头市安全文明工地。

　　8.6 承包人负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理，服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到承包人要求。

　　8.7 承包人制定有效的成品、半成品保护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品保护意识，以免造成成品、半成品损坏，并在交用前，承担成品保护作用。

　　8.8 承包人及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点，由发包人统一运至场外。

　　8.9 承包人向发包人提供厂家营业法人执照(复印件)、产品简介（国家认证实验室的试验报告）、施工组织设计（内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工）。

　　8.10承包人负责二次材料进场的检测费用（包括聚苯板、抗裂砂浆、耐碱网格布）。

　　8.11承包人自行检查外脚手是否符合安全施工需要，如不符合则不得擅自施工，承包人对现场的施工人员的安全生产和各种人身安全事故承担全部责任。

　　8、12承包方负责将凸窗板及装饰线上堆积的废弃混凝土剔凿清理完毕后进行施工。

　　8.13承包人所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于25年。并承担在此期间因承包人施工质量问题所应起人身伤亡事故所造成的一切经济损失

　　第九条工期顺延

　　9.1 发包方在合同规定开工日期前2天，不能交承包方外墙保温施工作业条件，施工用水或电源未按规定接通，影响承包方进场施工时；

　　9.2 在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。

　　9.3 未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。

　　9.4 因遇不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度时。

　　9.5各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时。与保温作业面交接的其他工种操作影响保温收口时，工期相应延长。

　　第十条工程验收

　　10．1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；

　　（1）材料验收；

　　（2）隐蔽工程验收；

　　（3）竣工验收；

　　（4）乙方在施工过程中违反甲方或监理的有关规定、质量、文明施工及安全，违反操作规程，甲方可视具体情况给予处罚。

　　10．2工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；

　　10．3双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担并罚款2～5万元；

　　10．4本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下保修期限为二年。

　　第十一条违约责任

　　11．1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

　　11．2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

　　11．3甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款1%元的违约金。

　　11．4由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方每日支付给甲方工程总造价百分之一的违约金，延误工期10天以上除向甲方支付违约金外，甲方有权随时安排其他专业公司进驻现场进行施工，所发生的进出场费用由乙方承担，施工费用从乙方工程款中扣除。(乙方必须无条件在三日内全部清理退场)。

　　对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按11．4的标准支付违约金。

　　11.5甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任,相应顺延工期。

　　11.6乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的其他损失。

　　第十二条合同纠纷的解决方式： 1、甲乙双方进行调解

　　2、调解不成，依法向包头市人民法院起诉。

　　第十三条本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　本合同一式四份,发包人、承包人各执二份,合同自双方签字之日起生效,结清工程款后终止。

　　第十四条补充条款：

　　本合同订立时间年月日（即日起生效）

　　发包方（章）承包方（章

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

工程合同篇7

　　甲方：江苏新时代电器有限公司

　　乙方：

　　甲乙双方经平等协商，就新时代电器2、3楼营业区电梯周围不锈钢扶手工程承包给乙方施工，就相关事宜达成了共识，签订如下不锈钢工程合同条款：

　　一、包工方式

　　乙方包工包料

　　二、材料要求

　　1、此不锈钢工程合同全部用料均为优质不锈钢料，必须按甲方确认的材料规格用料，保证管径、管壁厚度符合用材要求。

　　2、楼内楼梯防护栏用料由乙方提供：型号304 ，管壁足0.8㎜，立柱管径ф51㎜，扶手管径ф63㎜，横撑管径ф32㎜，立撑管径ф22㎜。

　　三、质量要求

　　1、必须按甲方要求施工，保证式样、规格尺寸一致。

　　2、不锈钢焊接口为全口径满焊，不得漏焊。焊口必须平整，焊口表面作打磨处理，不能有毛刺，要有较高的光洁度。

　　3、不锈钢表面不能有划痕及凹凸。

　　4、地脚安装必须牢固。

　　5、与墙面、地面接触处，必须加扣压盖。

　　6、楼梯转角处转弯自然、匀称，弧形角度统一。

　　四、工期要求

　　全部工期为天，从双方签订不锈钢工程合同之日起，按日历天数计算。乙方自签订不锈钢工程合同之日起天内准备制作好所有材料，听甲方通知入场安装，必须确保在天内安装完工。

　　五、工程价款

　　包工包料380元/M。以上费用为主材、辅料、工时费等全部费用，即成品费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

　　工程总价款待完工后，现场量尺，据实结算。

　　六、付款方式

　　按工程总价款的5%，留取质量保证金，质保期为三个月，待质保期满，甲方将此款一次性付给乙方。

　　七、相关约定

　　1、乙方应加强对在甲方现场施工作业的全体员工进行安全培训与教育，加强施工现场的安全管理，杜绝违规作业，确保施工人员的人身安全。如果出现人身安全事故，其责任与赔偿全部由乙方自行负责，甲方不承担任何责任与费用。

　　2、乙方应强化对现场作业进行严格的防火管理。电源线路与插坐插头等按技术规范配置。任何人不得在楼内吸烟、用电饭锅、电炉子、电褥子等设施。如果因乙方原因造成火灾等事故，乙方承担全部责任并赔偿经济损失。

　　3、乙方要加强对员工进行珍惜劳动成果成品保护的.教育和管理，施工过程中，对其他工程队及其他工种的成品、半成品工程要注意保护。未经甲方同意，不得随意拆除和破坏已完工工程。乙方施工人员如果施工过程中，对成品、半成品工程造成损坏，乙方应赔偿经济损失。

　　4、乙方应注意施工现场卫生管理，及时清除施工垃圾、生活垃圾，如果不及时清理，甲方将安排人员清理，其人工费用从乙方工程款中扣除;乙方人员必须遵守甲方现场管理制度不得在楼内便溺及泼水，未经相关人员同意不得动用甲方或第三方材料及物品，不得挪用防火设施、照明设施、安全防护设施，不得向室外楼外抛弃杂物，凡违者甲方将对当事人进行经济处罚，罚款将从乙方工程款中扣除。

　　5、本不锈钢工程合同未尽事宜另行商定并签订补充协议，补充协议和本不锈钢工程合同具有同等法律效力。

　　6、本同在履行过程中，如发生争议双方不能协商解决时，向和林县人民法院提起诉讼。

　　本不锈钢工程合同一式两份，双方各执一份。双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

【工程合同】相关文章：

工程工程合同11-07