- 相关推荐
农村民房施工合同
随着人们法律意识的加强,合同的用途越来越广泛,它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家整理的农村民房施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
农村民房施工合同1
甲方:________________(姓名,身份证号码)
乙方:________________(姓名,身份证号码)
甲方拟建房屋一座,位置在___县__镇__村__组,由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本加工承揽合同。
一、双方权利义务
1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度,乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。
2、乙方具有从事农村房屋建设的成熟 经验 ,负责施工建设并交付建房成果。当事人明确,双方不存在雇佣关系。
3、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用由乙方自理。
4、工期从_____年___月___日开始建设,工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的,可顺延工期。
①乙方加强对其人员的 安全 教育 ,严格管理,遵守国家法律法规,安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责,与甲方无关。
②乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。
二、质量要求
乙方应当本着保质保量的原则,按照图纸施工,加强质量管理。
重要施工过程:如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。
甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。
房屋建成后一年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行免费维修。
三、付款方式
工程款结算方式:以建房面积计算,每平方米人民币___元。
付款时间:第一次付款在施工开始后___天内,第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。
四、违约责任
由于工程质量达不到要求的,乙方要进行 修理 、重作;造成损失的,由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的.,乙方应承担违约金___元,并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金___元。
在乙方无违约行为的情况下,甲方若不按合同约定支付工程价款,应当承担违约金___元(或每日承担违约金____元)。
五、争议解决办法
发生合同争议时,双方应友好协商。
如协商不成,双方可将争议提交人民调解委员会调解或向人民法院起诉。
六、附则
本合同一式两份,甲乙双方当事人各执一份。
本合同自签订之日起生效。
以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方签字:________乙方签字:________担保人:________
________年________月________日 ________年________月________日 ________年________月________日
农村民房施工合同2
甲方:___________
身份证号码___________联系方式(手机号)___________乙方:___________
身份证号码___________联系方式(手机号)___________
甲方拟建房屋一座,位置在师宗县丹凤街道大堵村委会马路桥村,由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本承揽建筑协议。
一、双方权利义务
1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度,乙方应提前通知甲方购买所需材料。
2、乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。当事人明确,双方不存在雇佣关系。
3、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用由乙方自理。
4、工期从___________年___________月___________日开始建设,工期为___________天。
5、乙方加强对其人员的安全教育,严格管理,遵守国家法律法规,安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的`安全事故由乙方自行负责,与甲方无关。
6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。
二、质量要求
1、乙方应当本着保质保量的原则,按质按量,按照协定工期施工,加强质量管理。
2、重要施工过程:如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。
3、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行免费维修。
三、付款方式
1、工程款结算方式:以建房面积计算,全部包工,每平方米人民币___________元(大写_________元整)。
2、付款时间:第一次付款在施工开始后___________天内,第二次付款在___________,第三次付款在___________,第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后天内给付。
四、违约责任
1、由于工程质量达不到要求的,乙方要进行修理、重作;造成损失的,由乙方赔偿。因乙方原因导致使协议无法履行的,乙方应承担违约金人民币___________元(大写___________元整),并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
2、乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金金人民币___________元(大写___________元整)。
3、在乙方无违约行为的情况下,甲方若不按合同约定支付工程价款,应当承担违约金金人民币___________元(大写___________元整)。
五、争议解决办法
1、发生合同争议时,双方应友好协商。
2、如协商不成,双方可将争议提交人民法院进行裁决。
六、附则
1、本合同一式两份,甲乙双方当事人各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
3、以上合同,双方必须共同遵守。
甲方签字:___________
乙方签字:___________
___________年___________月___________日
农村民房施工合同3
甲方: 身份证号:
住址:
乙方: 身份证号:
住址:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国民法总则》相关规定,经双方友好协商,就甲方请乙方到甲方处从事农村宅基地房屋修建工作,达成以下协议。
一、帮工期间
乙方自_____年___月___日到_____年___月___日为甲方提供劳动服务。
二、 帮工报酬
甲方应按照法律规定为乙方支付劳动报酬,计薪标准是元/天,支付周期:(1)每日现结;(2)周结/月结。
三、帮工时间
帮工时间由甲方安排,根据实际情况,提前通知乙方。
四、劳动标准
4.1甲方保证乙方正常工作的必要劳动保护条件,可选在开工前为乙方购买相应的保险,切实贯彻:高温或下雨不开工的原则;
4.2乙方保证认真努力工作,杜绝偷懒、偷工、偷料。
五、 违约责任
双方应按照该协议内容如实履行该协议内容。如任何一方违约应依法向另一方支付违约金5000元,并赔偿守约方实际损失。
六、协议解除
6.1有以下情形之一的',守约方可直接通知违约方解除合同:
1、甲方未按合同约定及时支付乙方帮工报酬;
2、甲方未向乙方提供必要的劳动保护条件的;
3、乙方提供的劳动帮工达不到工程进度要求的。
6.2任何一方如需单方解除合同,则应提前30日通知对方;或者双方协商一致后,直接解除合同。
七、争议解决
双方如发生争议应当协商解决,如协商不成可向合同签订地人民法院起诉。
八、 其他
8.1该协议一式两份,甲乙双方各持一份;
8.2 本协议未尽事项,由双方另行口头或书面约定;
8.3本协议自双方签字后即生效。
甲方(签字):乙方(签字):
合同签订日:_____年___月___日
合同签订地:
农村民房施工合同4
发包方(甲方):________________
承包方(乙方):________________
第一条工程概况
1、工程名称:农村自建房屋装饰装修。
1、施工地点:玉溪市江川县。
1、房屋概况:房型________(层),建筑面积约________平方米。
第二条装修施工内容
甲方将自建房的装修工程承包给乙方,施工内容为:水电改造工程、地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,包水管,顶面、墙面涂料,材料安装,隔断制作,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。
第三条承包方式
包工不包料,由甲方提供装修所需材料,乙方提供施工工具、招聘组织施工人员进行施工作业。装修设计方案由甲乙双方共同商定后实施,施工过程中甲方如有需要调整方案的及时通知乙方,乙方应无条件采纳。
第四条装修价款
本合同项下装修项目总价款:________元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费),大写________(人民币整),该价款为施工包干价。
第五条装修款项支付方式
乙方装修施工竣工后十天内,甲方对房屋装修进行竣工验收,验收合格后三十天内甲方一次性向乙方支付总价款的95%,剩余总价款的5%作为质量保证金,质保期一年,质保期届满房屋装修质量没有问题的,甲方将质保金退还乙方。
第六条装修工期:自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工,工期为________天。
第七条乙方在施工过程中如对甲方提供的材料造成损害,损害材料价值200元以内(包括本数)的,甲方可不予追究;损害材料价值超过200元的,乙方应全额赔偿甲方。
第八条乙方自行招聘施工工人进行装修施工,工人管理和劳务费由乙方自行负责;乙方应制定相应施工安全制度并严格落实,如施工工人在装修施工过程中发生安全事故,涉及到的法律责任、经济赔偿责任由乙方全部承担,且甲方若因此被法院等司法机关判决承担赔偿责任的`,甲方有权根据本约定向乙方追偿或直接从工程款里扣除。
第九条本合同项下装修项目乙方不得再转包或分包给第三人,如乙方违反本约定,甲方有权立即解除合同并追究乙方违约责任。
第十条协议的变更和解除
1、乙方违反本合同第九条约定的,甲方有权解除本合同,并不予支付乙方已经施工部分的工程款。
2、乙方施工过程中出现重大质量问题且不能有效整改的,甲方有权解除本合同,解除合同通知自送达乙方时生效。
第十一条违约责任
1、乙方违反本合同第六条约定未能在工期内完成装修工程的,每逾期一天应向甲方承担30元的违约金;
2、乙方施工过程中对甲方房屋主体结构造成损害的,应承担恢复原状、赔偿损失的违约责任。
第十二条本协议一式二份,自甲乙双方签字或盖章后生效
甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。因履行本合同产生争议,由双方协商解决;协商解决未果,由甲方所在地人民法院管辖。
甲方(签章):________乙方(签章):________
住所:________住所:________
法定代表人:________法定代表人:________
委托代理人:________委托代理人:________
电话:________电话:________
________年________月________日 ________年________月________日
【农村民房施工合同】相关文章:
民房施工合同03-26
民房建筑施工合同03-27
民房施工合同(10篇)04-20
民房施工合同9篇04-07
民房施工合同11篇04-04
民房施工合同(11篇)04-04
民房施工合同(9篇)04-22
民房施工合同10篇03-27
农村民房出租合同02-26