- 相关推荐
小区建设工程施工合同
现今社会公众的法律意识不断增强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编整理的小区建设工程施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
小区建设工程施工合同1
甲方:___________
乙方:___________
根据《民法典》和《建筑法》,甲方决定将小区共同遵守。
1、工程量及价格:工程量按实际测量为纱窗,总价为________元。在施工过程中,材料价格、人工费及政策变化引起造价增减时均不调整,各项收费标准不变。
2、承包方式:包工包料,乙方自带工具。
3、以上单价包含型材、五金配件、玻璃、制作、安装、运输,塞缝、密封等均由乙方负责。
4、封闭阳台所用材料:
5、技术指标符合物业提供的'图纸设计和有关规范要求,以上型材、玻璃、小五金、配件必须符合现行安装与验收标准及要求,乙方应按甲方要求提供检验合格的材料。
6、保修期为__年,安装完毕后使用过程中如有质量问题须在个工作日内解决。
7、工期:双方签订合同起天内。
8、付款方式:阳台封闭整体框架完成预付总____%工程款,安装完毕检验合格后付总价。
9、双方职责:
(1)甲方负责安排乙方材料进入小区,提供乙方安装时需要的水电等。
(2)乙方施工人员必须遵守现场管理制度及安全操作规程,确保安全施工,乙方原因造成事故全部由乙方承担一切费用。
10、其他事项
(1)本合同未尽事宜,双方根据相关规定及具体情况协商解决或另行补充条款。、本合同执行中如有争议可协商解决,达不成一致时,可向甲方所在地法院提起诉讼。
(2)本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:___________乙方:____________
甲方身份证号:___________乙方身份证号:____________
______年______月______日 ______年______月______日
小区建设工程施工合同2
道路照明工程施工合同书
发包方:____市建设局(以下简称甲方)
承包方:____有限公司(以下简称乙方)
为了明确甲。乙方双方在工程建设过程中的权利,义务和责任,维护双方的合法利益,达到保证期,保证工程质量,保证安全文明施工的`目的,双方在遵守法律,行政法规,自愿、公平的基础上,结合本工程具体实际,经双方协商同意,签订本工程合同,以便共同遵守。
一、工程名称、地点和内容
1、街道路亮化照明工程
2、工程地点:____
3、工程内容:基础浇筑、电器、灯杆、灯具制作、安装和调试。
二、开、竣工时间
1、开工日期:____年7月20日
2、交工日期:____年8月30日
三、质量等级:
优良
四、合同条款
工程采用中标价款承包:施工承包合同总价款为____人民币
五、工程承包范围及承包方式
1、承包范围:所有工程(灯具、灯杆、电器、控制箱等)的施工,安装和调试。
2、本工程价款为优良工程条款,当工程竣工验收达到优良标准时,在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。
3、甲、乙双方在履行合同是发生争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交有关部门协商,如仍未能达成一致时,可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。
4、全合同不得转让,未尽事宜,由双方另作协商并签订书面协议,协商内容经双方签字、盖章后,与本合同有同等法律效力。
5、本合同一式六份(正本两份、副本四份),甲、乙双方签字,盖章之日起合同生效,分送有关部门。
6、本合同签定时间:____年____月____日
7、本合同签定地点:
建设单位(盖章):____施工单位(盖章):____
电话:____电话:____
____年____月____日____年____月____日
小区建设工程施工合同3
甲方:_____
乙方:_____
关于硬化段家庄小区道路,包工包料保质保量的要求下,经甲、乙双方协商,达成以下协议:
一、工程名称:黄金桥村段家庄小区道路硬化工程。
二、水泥路硬化标准砼C25,宽4米按实际情况决定,高米,钻孔验收,据实结算。
三、工程承包方式:
1、挖运土方每一方11元。
2、混泥土包工包料,水泥路面成功切缝等,每立方400元。
3、下水管道要求管道直径300¢,每米包安装水管、地下打平、包接头、回填土方每米80元,窨井包盖板200元/个,200¢的下水道管子包人工、材料安装回填40元/米。
四、施工日期:自_____年11月12日至_____年12月30日完工,如违约扣工程款总造价的5%的违约金。
五、付款方式:施工完工验收后,付总结算的80%。在一年内路面无损坏、无断裂的'情况下,付清剩余的20%。
六、乙方应保质保量安全生产,如出现安全事故甲方一概不负责,乙方必须做好安全防护工作,两年内如路面出现明显的质量问题,乙方无偿修复。
七、此合同一式三份,自签订之日生效。
甲方签字(盖章):_____乙方签字(盖章):_____
____年____月____日
小区建设工程施工合同4
发包人(全称):______________________________________
承包人(全称):______________________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:______________________________________
工程地点:______________________________________
工程内容:______________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:______________________________
资金来源:______________________________________
二、工程承包范围
承包范围:______________________________________
三、合同工期:
开工日期:______________________________________
竣工日期:______________________________________
合同工期总日历天数____________天。
四、质量标准
工程质量标准:__________________________________
五、合同价款
金额(大写):_________________元(人民币)¥:_________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的.文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:_______年________月_______日
合同订立地点:____________________________
本合同双方约定______________________后生效。发包人:(公章)____________承包人:(公章)____________
住所:______________________住所:______________________
法定代表人:________________法定代表人:________________
委托代表人:________________委托代表人:________________
日期:______________________日期:______________________
【小区建设工程施工合同】相关文章:
建设工程施工合同12-08
建设工程施工合同10-19
小区建设施工合同03-01
小区建设钢材供货合同10-28
【推荐】建设工程施工合同03-14
建设工程施工合同【热】03-14
建设工程施工合同【热门】03-14
有关建设工程施工合同03-14
【荐】建设工程施工合同03-08