- 相关推荐
综合布线合同
在人们愈发重视契约的社会中,合同的法律效力与日俱增,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编为大家整理的综合布线合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
综合布线合同1
合同编号:
签订地点:
签订时间: 年 月 日
买受人(甲方) : 联系人:
出卖人(乙方): 联系人:
甲方向乙方定购如下产品种类,型号,数量,单价,总计金额。
┌─────────────────────────────────────────────┐
│网络综合布线材料清单及报价: │
├───┬─────────┬───────┬────┬───┬───┬────┬─────┤
│序号 │名称 │规格程式 │品牌 │单位 │数量 │单价 │小计 │
├───┼─────────┼───────┼────┼───┼───┼────┼─────┤
│1 │8多4单轻铠 │62.5/125;9/125│f-net │米 │ │ │ │
│ │室外混合光缆中心管│ │ │ │ │ │ │
│ │式 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────┼───┼───┼────┼─────┤
│2 │14多10单轻铠 │62.5/125;9/125│f-net │米 │ │ │ │
│ │室外混合光缆层绞式│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────┼───┼───┼────┼─────┤
│3 │6多轻铠室外光缆中 │62.5/125 │f-net │米 │ │ │ │
│ │心管式 │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴────┴───┴───┴────┴─────┤
│合计(人民币大写) 。 ¥: │
├─────────────────────────────────────────────┤
│金额性质:此价含增值税 │
├─────────────────────────────────────────────┤
│交货时间:乙方在甲方见第一笔款电汇单后在天内到货。 │
└─────────────────────────────────────────────┘
第一条 综合布线技术标准;质量标准:按照产品原制造厂标准。相应中国信息产业部的光缆产品标准。损耗(db/km)1310nm≤0.361550nm≤0.22拉力(n)3000
压力(n/100mm)3000 弯曲半径,20倍光缆直径。工作温度-30~+60.c 质量标准:按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准:
第二条 出卖人对质量负责的条件及期限:详见产品清单,期限从货到验收合格之日起计算,(验收日期:货到两日内)产品质量保障20年。
第三条 包装标准、包装物的供应与回收:按标准包装,不回收。
第四条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:产品检验数据报告等。
第五条 合理损耗及计算方法:无
第六条 标的物所有权自交付时起转移,甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条 交(提)货地点、方式:甲方所在地-或甲方指定国内城市地址,出卖人(乙方)发货,运输保险由乙方负责。
第八条 运输方式及到达站港和费用负担:汽运,费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条 检验标准、方法、地点及期限:货到两日内甲方自行组织,甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方.如未传真,示为默认产品质量及数量合格。
第十条 成套设备的安装与调试:无
第十一条 乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范,并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条 结算方式时间及地点:
合同签订甲方即付总计合同金额的 左右金额:计 万元。
其余货款: 在货到后 个月内付清。
第十三条 违约责任:
1.双方均应遵守上述条款,若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外),终止方按合同总金额的20%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求,出卖人应按买受人要求维修或换货,在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的,由出卖人承担相应责任,并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的.30%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款,则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿,如出卖人末在合同期内按时交货,则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十四条 乙方保证所提供产品为f-net原厂正规产品,并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十五条 解决合同纠纷的方式:协商解决,协商不成,由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条 合同自签字并盖章起生效,一式四份,双方各执两份,传真与原件同时有效。
第十七条 其它约定事项:
第十八项:
买受人(甲方):(盖章) 出卖人(乙方):(盖章)
订货单位: 供货单位:
单位地址: 单位地址:
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
电话: 电话:
传真: 传真:
邮政编码: 邮政编码:
日期:年 月 日 日期:年 月 日
综合布线合同2
合同编号:XXXXXXXXX
甲方:XXXXXXXXX
联系人:XXXXXXXXX
乙方:XXXXXXXXX
联系人:XXXXXXXXX
甲乙双方为XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:XXXXXXXXX
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约XXXXXXXXX米的管路铺设;约XXXXXXXXX个信息点布线安装;约XXXXXXXXX个机房信息点布线安装;约XXXXXXXXX条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在XXXXXXXXX年XXXXXXXXX月XXXXXXXXX日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:(人民币)XXXXXXXXX元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额XXXXXXXXX%的'预付款。工程验收合格后一周内付XXXXXXXXX%;余款XXXXXXXXX%一年内付清。
乙方向甲方开据《XXXXXXXXX省XXXXXXXXX市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):XXXXXXXXX乙方(签章):XXXXXXXXX
法定代表或其委托人:XXXXXXXXX 法定代表或其委托人:XXXXXXXXX
签约时间:XXXXXXXXX年XXX月XXX日签约地点:XXXXXXXXX
综合布线合同3
合同编号:_________
签订地点:_______________________
签订时间:_______年_____月_____日
买受人(甲方):_________________
联系人:_________________________
出卖人(乙方):_________________
联系人:_________________________
甲方向乙方定购如下产品种类、型号、数量、单价、总计金额。
网络综合布线材料清单及报价:
序号:
名称:
规格程式:
品牌:
单位:
数量:
单价:
小计:
合计(人民币大写)¥:
金额性质:此价含增值税
交货时间:乙方在甲方见第一笔款电汇单后在天内到货。
第一条、综合布线技术标准:
质量标准:按照产品原制造厂标准。相应中国信息产业部的光缆产品标准。
损耗(db/km)1310nm≤0。361550nm≤0。22拉力(n)3000
压力(n/100mm)3000
弯曲半径,20倍光缆直径。
工作温度—30~+60°c
质量标准:按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准:_________
第二条、出卖人对质量负责的条、件及期限:
详见产品清单,期限从货到验收合格之日起计算,(验收日期:货到_________日内)产品质量保障_________年。
第三条、包装标准、包装物的供应与回收:
按标准包装,不回收。
第四条、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:
_________
第五条、合理损耗及计算方法:
无。
第六条、标的物所有权自交付时起转移,甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条、交(提)货地点、方式
甲方所在地或甲方指定国内城市地址,出卖人(乙方)发货,运输保险由乙方负责。
第八条、运输方式及到达站港和费用负担:
汽运,费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条、检验标准、方法、地点及期限
货到两日内甲方自行组织,甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方。如未传真,示为默认产品质量及数量合格。
第十条、成套设备的安装与调试:
无。
第十一条、乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范,并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条、件支付货款。
第十二条、结算方式时间及地点
合同签订甲方即付总计合同金额的_________%,左右金额:计_________元。
其余货款:在货到后_________个月内付清。
第十三条、违约责任
1.双方均应遵守上述条、款,若未按上述条、款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外),终止方按合同总金额的_________%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求,出卖人应按买受人要求维修或换货,在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的,由出卖人承担相应责任,并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的'_________%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款,则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿,如出卖人末在合同期内按时交货,则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十四条、乙方保证所提供产品为原厂正规产品,并保证按原厂产品保修条、款进行质保。
第十五条、解决合同纠纷的方式:协商解决,协商不成,由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条、合同自签字并盖章起生效,一式四份,双方各执两份,传真与原件同时有效。
第十七条、其它约定事项:_________。
出租人(盖章): 承租人(盖章):
地址: 地址:
法人代表(签字): 法人代表(签字):
承办人: 承办人:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
担保人(盖章):
签订日期: 年 月 日
签订地点:
综合布线合同4
合同编号:_________
签订地点:_______________________
签订时间:_______年_____月_____日
买受人(甲方):_________________
联系人:_________________________
出卖人(乙方):_________________
联系人:_________________________
甲方向乙方定购如下产品种类、型号、数量、单价、总计金额。
网络综合布线材料清单及报价:
序号
名称
规格程式
品牌
单位
数量
单价
小计
合计(人民币大写) ¥:
金额性质:此价含增值税
交货时间:乙方在甲方见第一笔款电汇单后在天内到货。
第一条 综合布线技术标准:
质量标准:按照产品原制造厂标准。相应中国信息产业部的光缆产品标准。
损耗(db/km)1310nm≤0.361550nm≤0.22拉力(n)3000
压力(n/100mm)3000
弯曲半径,20倍光缆直径。
工作温度-30~+60.c
质量标准:按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准:_________
第二条 出卖人对质量负责的条件及期限:
详见产品清单,期限从货到验收合格之日起计算,(验收日期:货到_________日内)产品质量保障_________年。
第三条 包装标准、包装物的供应与回收:
按标准包装,不回收。
第四条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:_________
第五条 合理损耗及计算方法:无。
第六条 标的物所有权自交付时起转移,甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条 交(提)货地点、方式
甲方所在地或甲方指定国内城市地址,出卖人(乙方)发货,运输保险由乙方负责。
第八条 运输方式及到达站港和费用负担:
汽运,费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条 检验标准、方法、地点及期限
货到两日内甲方自行组织,甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方。如未传真,示为默认产品质量及数量合格。
第十条 成套设备的安装与调试:无。
第十一条 乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范,并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条 结算方式时间及地点
合同签订甲方即付总计合同金额的._________%,左右金额:计_________元。
其余货款:在货到后_________个月内付清。
第十三条 违约责任
1.双方均应遵守上述条款,若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外),终止方按合同总金额的_________%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求,出卖人应按买受人要求维修或换货,在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的,由出卖人承担相应责任,并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的_________%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款,则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿,如出卖人末在合同期内按时交货,则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。第十四条 乙方保证所提供产品为原厂正规产品,并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十五条 解决合同纠纷的方式:协商解决,协商不成,由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条 合同自签字并盖章起生效,一式四份,双方各执两份,传真与原件同时有效。
第十七条 其它约定事项:_________。
买受人(甲方)(盖章):__________ 出卖人(乙方)(盖章):__________
订货单位:___________________ 供货单位:___________________
单位地址:___________________ 单位地址:___________________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________
电话:_______________________ 电话:_______________________
传真:_______________________ 传真:_______________________
邮政编码:___________________ 邮政编码:___________________
_________年_______月_______日 _________年________月______日
签订地点:___________________ 签订地点:___________________
综合布线合同5
甲方:
乙方:
一、甲、乙双方本着平等协商,互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;
三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;
1、由甲方自行采购、保管,材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;
2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量,并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前,因乙方设计、施工等原因造成的`材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准),如发生任何问题乙方均不承担任何责任,但乙方应有偿为甲方提供修复服务,工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点:
五、施工期限
如甲乙双方配合、协调较好,且双方均未受不可抗之外因素影响,本布线隐蔽工程从开工至完工为天,施工前乙方应向甲方提供施工图纸,经甲方认可后乙方再进行施工作业,施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收
甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收,双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后,由甲方代表在工程验收报告上签字盖章,此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作:
七、质量保证
整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定:
八、货款支付
甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任:任何一方违反合同,则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份,双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等,可以进行协商并订立《补充协议》,《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容,按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
综合布线合同6
甲方(发包方):
乙方(承包方):
经甲乙双方平等协商,现甲方将xxx科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任,特签订本合同,以资双方信守执行。
一、工程名称:xxx科技有限公司网络及布线工程
二、工程地点:xxx工业制造城
三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。
四、网络及布线工程量清单见附件1,技术方案见附件2。
五、合同工期
合同总工期为:60个工作日。
六、合同总价
1、工程总价(含税):人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)
2、本工程总价包干,工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式:
乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
八、工程款项支付时间和方式
1、在双方签订合同之日3个工作日内日,甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
2.乙方开工后3个工作日内,甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后,甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内,且在乙方开出正式发票后,甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息,自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题,且乙方全面、适当履行质保义务,期满后支付乙方。
5.付款账号:公司名称:xxx科技有限公司
开户银行:中国民生银行深圳xx支行
银行帐号:xxxxxx
地址:深圳市福田区xxx。
九、双方责任
1.甲方责任
1)负责检查工程进度、质量,及时按照相关规范组织工程验收工作。
2)配合现场协调工作。
3)按照合同约定支付工程款项。
2.乙方责任
1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划,经审定盖章后,送甲方审核,做好各项施工准备工作,施工期间严格按照各项计划进行施工。
2)施工过程中,乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书,如对设计图纸/要求有异议须变更时,应取得甲方及设计单位的同意,取得甲方书面认可后,方可进行施工。
3)乙方在施工期间,如有技术问题或需甲方解决的问题时,必须书面上报甲方,否则,甲方不予答复。
4)乙方在施工期间,必须加强施工管理。落实一切安全措施,确保安全施工,在施工过程中,如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故,均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施,甲方有权责令停止工程的进行。
十、验收
1、工程验收
网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后,技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中,甲方按技术方案标准验收。
十一、质保与维修
1、从工程验收合格之日起算,工程的质保期期为1年,从工程验收合格之日起算。在质量保证期内,因工程质量所产生的问题,乙方应免费修复。
2、乙方服务响应时间:紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求,乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。
3、乙方应向甲方提供技术支持,并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。
4、质保期满后,甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作,乙方仅收取材料费用。
十二、违约责任
1、乙方未按约定的时间完工的,每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的`违约金。迟延超过30个工作日的,甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的,总工期将往后顺延。
2、甲方延期付款超过7个工作日的,每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的,付款时间将往后顺延。
3、因一方违约导致合同解除的,违约方应支付合同总价20%的违约金,违约金不足以弥补损失的,违约方仍应承担损失赔偿责任。
十三、不可抗力
当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十四、法律适用及争议解决
本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议,应协商解决,协商不成,任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
十五、合同生效
本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自双方签字盖章之日起生效。
十六、其他约定条款
1、甲方指派专人作为本合同的执行者,由其负责本合同履行的行为。
2、乙方指派xxx作为本合同的执行者,指派xxx作为本合同工程施工的执行者。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
综合布线合同7
买受人(甲方) :联系人:
出卖人(乙方): 联系人:
一、甲方向乙方定购如下产品种类,型号,数量,单价,总计金额。
网络综合布线材料清单及报价:
序号名称规格程式品牌单位数量单价小计
18多4单轻铠室外混合光缆中心管式62。5/125;9/125F—NET米
214多10单轻铠室外混合光缆层绞式62。5/125;9/125F—NET米
36多轻铠室外光缆中心管式62。5/125F—NET米
合计(人民币大写) ¥:
金额性质:此价含增值税
交货时间:乙方在甲方见第一笔款电汇单后在天内到货。
第一条综合布线技术标准、;质量标准:按照产品原制造厂标准。相应中国信息产业部的光缆产品标准。损耗(DB/KM)1310NM≤ 0。36 1550NM≤0。22 拉力(N)3000
压力(N/100mm)3000 弯曲半径,20倍光缆直径。工作温度—30~+60。C
质量标准:按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准|:
第二条出卖人对质量负责的条件及期限:详见产品清单,期限从货到验收合格之日起计算,(验收日期:货到两日内)产品质量保障20年。
第三条包装标准、包装物的供应与回收:按标准包装,不回收
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:产品检验数据报告,等。
第五条合理损耗及计算方法:无。
第六条标的物所有权自交付时起转移,甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方,
第七条交(提)货地点、方式:甲方所在地—或甲方指定国内城市地址,出卖人(乙方)发货,运输保险由乙方负责。
第八条运输方式及到达站港和费用负担:汽运,费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限:货到两日内甲方自行组织,甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方。如未传真,示为默认产品质量及数量合格。
第十条成套设备的安装与调试:无
第十一条乙方保证所提供的'光缆产品质量符合或优于技术规范,并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条结算方式时间及地点:
合同签订甲方即付总计合同金额的左右金额:计 万元。
其余货款:)在货到后个月内付清。
第十三条违约责任:
1、双方均应遵守上述条款,若未按上述条款执行将被视为违约。
2、合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外),终止方按合同总金额的20%赔偿给被终止方。
3、如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求,出卖人应按买受人要求维修或换货,在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的,由出卖人承担相应责任,并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的30%。
4、如买受方末在合同约定时间内付款,则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿,如出卖人末在合同期内按时交货,则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十三条乙方保证所提供产品为 F—NET原厂正规产品,并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十四条解决合同纠纷的方式:协商解决,协商不成,由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条合同自签字并盖章起生效,一式四份,双方各执两份,传真与原件同时有效
第十六条其它约定事项:
第十七项:
买受人(甲方):(盖章) 出卖人(乙方):(盖章)
订货单位: 供货单位:
单位地址: 单位地址:
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
电话: 电话:
传真: 传真:
邮政编码: 邮政编码:
日期:20xx年 9月 26日 日期:20xx年 9月26 日
综合布线合同8
发包人(全称):
法定代表人:
住所:
联系电话:
承包人(全称):
法定代表人:
住所:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定,并结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见,并定立本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条 工程承包方式
第三条 工程期限
在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
第四条 合同的价款
1、总价:工程总价为人民币大写:__________万元整(¥:__________元整);总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费(合同总价的1.5%)、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用;
2、本工程总价为最终结算价,合同履约期间,合同总价不做任何调整。
第五条 甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约_________米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
(2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
第六条 工程质量标准
工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
乙方按协议规定完成合同内全部工作,整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求;甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收,超过3日不组织验收,视为甲方验收合格,验收按国家规定程序办理,自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方,移交后甲方方可使用。
第七条 工程价款的支付方式
1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内,承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的`合同价调整内容,进行工程竣工结算。
2、办理工程价款竣工结算的一般公式为:
竣工结算工程款=预算(或概算)或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。
3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金,发包人从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,质量保证金为___________________________________元(人民币)____________元(人民币)。
第八条 工程材料的提供
整个弱电工程采购部分包括:除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。
第九条 工程的验收
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
第十条 维修期限
1、保修期限自验收合格之日起_____个月;
2、质保期内发生保修情况,乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修,如乙方未能按时到达现场,甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修,所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除,不足部分,甲方有权向乙方追偿。
第十一条 违约责任
乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿维修或返工,由于维修、返工逾期交付及延误工期的,按合同总价的3%偿付逾期违约金。
第十二条 争议的解决
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,可直接向人民法院起诉。
发包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
综合布线合同9
合同编号:_________
签订地点:_________
签订时间:_________年_________月_________日
买受人(甲方):_________
联系人:_________
出卖人(乙方):_________
联系人:_________
甲方向乙方定购如下产品种类、型号、数量、单价、总计金额。
第一条综合布线技术标准:
质量标准:按照产品原制造厂标准。相应中国信息产业部的光缆产品标准。
损耗(db/km)1310nm≤0。361550nm≤0。22拉力(n)3000
压力(n/100mm)3000
弯曲半径,20倍光缆直径。
工作温度-30~+60。c
质量标准:按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准:_________
第二条出卖人对质量负责的条件及期限:
详见产品清单,期限从货到验收合格之日起计算,(验收日期:货到_________日内)产品质量保障_________年。
第三条包装标准、包装物的供应与回收:
按标准包装,不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:_________
第五条合理损耗及计算方法:无。
第六条标的`物所有权自交付时起转移,甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条交(提)货地点、方式:
甲方所在地或甲方指定国内城市地址,出卖人(乙方)发货,运输保险由乙方负责。
第八条运输方式及到达站港和费用负担:
汽运,费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限:
货到两日内甲方自行组织,甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方。如未传真,示为默认产品质量及数量合格。
第十条成套设备的安装与调试:无。
第十一条乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范,并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条结算方式时间及地点:
合同签订甲方即付总计合同金额的_________%,左右金额:计_________元。
其余货款:在货到后_________个月内付清。
相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·政府采购合同书·建材采购合同·木材采购(订货)合同第十三条违约责任:
1.双方均应遵守上述条款,若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外),终止方按合同总金额的_________%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求,出卖人应按买受人要求维修或换货,在使用过程当中如因产品质量问题给买受人造成损失的,由出卖人承担相应责任,并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的_________%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款,则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿,如出卖人末在合同期内按时交货,则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十三条乙方保证所提供产品为原厂正规产品,并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十四条解决合同纠纷的方式:协商解决,协商不成,由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条合同自签字并盖章起生效,一式四份,双方各执两份,传真与原件同时有效。
第十六条其它约定事项:_________。
买受人(甲方)(盖章):_________出卖人(乙方)(盖章):_________
订货单位:_________供货单位:_________
单位地址:_________单位地址:___
______
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________
电话:_________电话:_________
传真:_________传真:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
综合布线合同10
甲方:
乙方:
丙方:
为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务,依据国家有关的法律、法规,综合布线工程的具体情况,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,签定如下综合布线协议:
一、综合布线工程概况
1、工程名称:惠民小区综合布线工程
2、工程地点:临泽县工业开发区
3、工程性质:结构化布线系统
4、工程范围:结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括:系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)
二、工程进度及验收
1、工程范围
1)综合布线线缆敷设
2)总配线架和交换机的安装及线缆连接
3)计算机主机房电缆的连接
4)各信息点的安装和连接
5)UTP测试:各信息插座与交换机之间的连通性测试
2、甲乙双方的责任
甲方的责任
1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。
2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物,并指定专人配合乙方工程范围内的工作,负责协调处理工地现场有关问题,并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库,以及施工现场的安全保卫采取有效措施,以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中,甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件,并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。
乙方的责任
1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备,并保证材料的型号及质量与附件相同,并符合国家相关标准。
2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案,综合布线施工图设计,同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导,为确保工程质量,乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3、工程时间和进度
自综合布线合同签定之日起,在甲方认为工地具备进场条件,经乙方认可的前提下,由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下,配合大楼的内部装修进度,实际有效工期为X天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。
五、违约责任
1.乙方未能在合同规定的期限完工,每逾期一天完工,按合同总价款的0.5%付给甲方违约金,若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时,甲方有权中止合同的执行,乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。
2.工程完工后,如果第一次验收不合格,准许乙方返工一次,工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格,则工程为不合格,甲方有权中止合同的执行,乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。
3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款,每逾期一天付款,按总金额的'0.5%付给乙方违约金。
六、售后服务
自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内,在无人为造成损害的情况下,若合同项下设备出现任何质量问题,由乙方负责并指定专业人员提供免费的一年保修,综合布线工程材料提供一年保修的售后服务,乙方专业人员应在接到甲方电话通知48小时内抵达现场,如有设备故障需要维修,乙方应48小时内提供备用设备,以保障及时,有效解决甲方问题,不影响业务运营。
七、综合布线合同生效及其他约定
1、本合同正本一式六份,双方各执三份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中,所有补充协议经甲乙双方协商签定,盖章之日起生效,皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜,双方友好协商解决。
5、合同附件:
附件一:综合布线设备报价清单
附件二:综合布线工程施工报价单
附件三:综合布线工程验收原则及验收标准
验收原则:
1.整个布线工程符合结构化布线规范,接续标准采用ELA/TIA568B标准
2.网络传输信息的各参数(比如传输速率,频谱宽带等)符合网络布线标准.
验收标准:
1.验证测试:通过测试仪检测网络在物理上的连通正常。
2.认证测试:通过电缆测试仪器测试已安装电缆的衰减等参数符合网络布线标准。
3.网络测试:主要保证在网上任一节点用“ping”命令向其它节点建立连接,观察该命令的响应状态,确保所有节点间的互联,互通。
4.测试完毕后,乙方必须向甲方提交一份正式的书面测试报告。
5.每个网线点有明确的点号标识。
甲方(公章):
乙方(公章):
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
代理人:
签订日期:
签订日期:
电话:
电话:
综合布线合同11
甲方:_________________________
乙方:_________________________
根据_________招标编号为_________的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书,甲乙双方就以下_________地区飞虫综合治理的中标事宜,签订本合同书。
一、合同内容
1.综合治理范围:_________地区具体包括_________以北,_________以东,_________以南,_________以西,_________河道以及_________范围内的绿地、河流、湖泊、道路等飞虫治理。
2.治理期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
二、下列文件为本合同不可分割部分
1.中标通知书;
2.乙方中标的投标书;
3.招标文件;
4.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
三、飞虫综合治理标准
1.控制区范围:早晨及傍晚飞虫群舞现象明显减少,一视野2处以内。
2.草坪:飞虫数平均每平方米控制在_________只左右。
3.水域幼虫指标(按全国爱卫会除四害标准),用500ml收集勺采集沿湖、沿河水体中蚊幼虫或蛹阳性率不超过3%,阳性勺内幼虫或蛹平均数不超过_________只。
四、飞虫综合治理基本要求
1.为确保生态环境不遭受破坏,乙方必须采用环保、安全药剂并积极采用物理、生物方法治理。
2.乙方治理过程中,必须采取周密的安全措施,以避免对工作人员、公众和他人财产的损害,因乙方操作不当及治理不当造成行人及其他财产损失,由乙自行承担。
3.乙方应针对各类飞虫的特性及实际情况制定相应的治理方案。
4.消杀时间安排:
(1)制定整体飞虫控制方案,确保每天有至少_________名消杀人员在现场;
(2)制定飞虫活动季节常规消杀方案;
(3)有重要活动或特殊情况时,相应增加消杀次数以尽量降低飞虫密度。
5.乙方应聘请有关农业植保、林业方面的专家共同探讨、研究长期治理方案。
五、飞虫综合治理考核措施
_______年______月______日至______月______日(每7天考核一次)由双方共同考核飞虫数量,每平方米控制在_______只以内为达标;检测飞虫数量每超过一只扣人民币_________元整(rmb_________元);连续三次检测结果超过_______只飞虫以上,甲方有权解除合同,并由乙方承担违约责任。
六、甲方权利和义务
1.根据甲方治理要求及乙方投标文件中的承诺,对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。
2.因突发事件及重大活动,甲方需调动乙方人员、设备时,乙方应无条件服从安排予以配合。
3.每月对乙方的治理的质量进行考核,视考核结果经甲方同意后由财政部门支付养护费用。
4.对于乙方治理期间由于治理工作不能及时完成,且造成较大影响的,甲方有权安排第三方进行治理,所发生的费用从乙方治理费中扣除。
七、乙方权利和义务
1.乙方根据甲方招标文件的要求及投标文件所作的承诺,积极主动保质保量地完成飞虫治理工作。
2.接受并主动配合甲方及行业管理部门的.检查。
3.养护范围之外的突击性、突发性工作,乙方须服从甲方的安排,不得无故拖延。
4.综合治理区内所有设施设备及花木的应保持完好,因乙方治理不善而损坏的设施设备和花木应负责修复和移植或照价赔偿。
5.乙方在每月经验收考核后,按月从财政部门领取养护费用。
八、价格与支付
1.合同价格按此次中标价格执行,合同总金额为人民币_________元。
2.合同价款的支付及付款方式:
(1)合同金额的10%作为质量保证金。
(2)每月支付的合同价款=中标价×90%/8-当月考核未达标扣款。
(3)按上述公式折算的合同价款由财政部门次月直接向中标单位支付。
3.付款方式:银行转帐。
4.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担;根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
九、不可抗力
(1)因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的,不能免除责任。
(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
十、合同的解除和转让
1.甲方和乙方协商一致,可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。
2.有下列情形之一,合同一方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使不能实现合同目的,未受不可抗力影响的一方有权解除合同;
(2)因合同一方违约导致合同不能履行,另一方有权解除合同。
(3)有权解除合同的一方,应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同,合同在书面通知到达对方时解除。
十一、合同的生效
本合同在双方签字盖章并在招标方收到乙方提交的履约保证金或履约保函后,经政府采购管理机构备案后即生效。
十二、争议解决
甲乙双方因合同发生争议,签约双方应友好协商解决。协商不成,任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十三、附则
1.合同份数。本合同一式四份,甲乙双方各执一份,招标代理机构一份,政府采购管理部门一份。
2.未尽事宜。本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):______________
住所:_______________________住所:______________________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):________
电话:_______________________电话:______________________
传真:_______________________传真:______________________
开户银行:___________________开户银行:__________________
账号:_______________________账号:______________________
邮政编码:___________________邮政编码:__________________
_________年_______月_______日_________年_______月______日
签订地点:___________________签订地点:__________________
综合布线合同12
合同编号:_________
签订地点:_______________________
签订时间:_______年_____月_____日
买受人(甲方):_________________
联系人:_________________________
出卖人(乙方):_________________
联系人:_________________________
甲方向乙方定购如下产品种类、型号、数量、单价、总计金额。
网络综合布线材料清单及报价:
交货时间:乙方在甲方见第一笔款电汇单后在天内到货。
第一条 综合布线技术标准:
质量标准:按照产品原制造厂标准。相应中国信息产业部的光缆产品标准。
损耗(db/km)1310nm≤0.361550nm≤0.22拉力(n)3000
压力(n/100mm)3000
弯曲半径,20倍光缆直径。
工作温度-30~+60.c
质量标准:按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准:_________
第二条 出卖人对质量负责的条件及期限:详见产品清单,期限从货到验收合格之日起计算,(验收日期:货到_________日内)产品质量保障_________年。
第三条 包装标准、包装物的供应与回收:按标准包装,不回收。
第四条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:_________
第五条 合理损耗及计算方法:无。
第六条 标的物所有权自交付时起转移,甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条 交(提)货地点、方式:甲方所在地或甲方指定国内城市地址,出卖人(乙方)发货,运输保险由乙方负责。
第八条 运输方式及到达站港和费用负担:汽运,费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条 检验标准、方法、地点及期限:货到两日内甲方自行组织,甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方。如未传真,示为默认产品质量及数量合格。
第十条 成套设备的安装与调试:无。
第十一条 乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范,并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条 结算方式时间及地点:合同签订甲方即付总计合同金额的_________%,左右金额:计_________元。
其余货款:在货到后_________个月内付清。
第十三条 违约责任:
1.双方均应遵守上述条款,若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外),终止方按合同总金额的_________%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的.产品质量要求,出卖人应按买受人要求维修或换货,在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的,由出卖人承担相应责任,并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的_________%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款,则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿,如出卖人末在合同期内按时交货,则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十四条 乙方保证所提供产品为原厂正规产品,并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十五条 解决合同纠纷的方式:协商解决,协商不成,由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条 合同自签字并盖章起生效,一式四份,双方各执两份,传真与原件同时有效。
第十七条 其它约定事项:_________。
买受人(甲方)(盖章):_____
出卖人(乙方)(盖章):_____
订货单位:___________________
供货单位:___________________
综合布线合同13
甲方:_______________地址:_______________电话:_______________联系人:_______________传真:_______________邮编:_______________
乙方:_______________地址:_______________电话:_______________联系人:_______________传真:_______________邮编:_______________
甲乙双方为_____________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:_______________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:_______________
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的.前提下完成如下工作:
1)完成_____________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约_______________米金属桥架安装;约_____________米的管路铺设;约_____________个信息点布线安装;约_____________个机房信息点布线安装;约_____________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_____________年_____________月_____________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)_____________元整(¥_______________)
六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_____________%的预付款。工程验收合格后一周内付_____________%;余款_____________%一年内付清。乙方向甲方开据《_____________省_____________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):_______________乙方(签章):_______________
法定代表或其委托人:_______________法定代表或其委托人:_______________
地址:_______________地址:_______________
开户行:_______________开户行:_______________
帐号:_______________帐号:_______________
签约时间:_______________年______月______日
签约地点:_______________
综合布线合同14
供 方:
一工厂地址:
二工厂地址:
商务部地址: 邮编:
电 话: 传真:
需 方:
收货地址
电 话
邮 编
收货人
要求发货日期
改变合同货运方式是否付费
□同意 □不同意
合同内容:
今向供方订购以下产品:
产品名称
规格、型号
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计人民币: 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分整 ¥
付款日期
付款方式
付款金额
开票日期
开票金额
支、现、电汇、其它
支、现、电汇、其它
渠道部签字:
商务部签字:
财务部签字:
营销中心主管签字:
备注
出库单号
订货条款:
1.本订单必须加盖单位公章,否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。
2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。
3.货物所有权在货款支付清前属于供方,付清后转移给需方。
4.供方在受到需方盖章确认后,天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证),一周内供方未收到需方提出的书面异议,则视为收到订货。
5.本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。
需方(盖章): 供方(盖章)
日期: 日期:
综合布线合同15
(户方:沈阳神秘树网吧(以下简称甲方)
承接方:沈阳恒海科技有限公司(以下简称乙方)
一、合同总则
1.1工程名称:沈阳神秘树网络布线综合布线工程,以下简称"本工程".
1.2工程地点:沈阳市和平区
二、合同范围
2.1乙方负责甲方共200个网络信息点的设备提供,安装和卡接测试。
2.2乙方负责甲方共10交换机的设备提供,安装和卡接测试。
2.2根据甲方对点位的要求,布线后由乙方负责出详细的网络点位分布图和路由图。
2.3甲方根据乙方要求,负责协调双方人员的工作,以使施工顺利进行。
三、价格
3.1工程的总价款为人民币¥元(人民币大写:元整),包括以下内容:网络设备费¥元(人民币大写:元整)(未税)服务器设备费¥元(人民币大写:元整)(未税)电脑配置报价¥元(人民币大写:元整)(未税)工程费¥元(人民币大写:元整)(未税)
3.2详细的工程费用清单见附件一《神秘树网吧网络项目配置及施工价格》。
3.3详细的服务器配置清单见附件二《神秘树网吧服务器配置及价格》
3.4详细的服务器配置清单见附件三《神秘树网吧电脑配置报价》
3.5根据实际材料使用情况,双方进行决算,以决算结果为准,多退少补,并调整尾款付款。
四、付款方式
本合同第二条中所述全部工程款项将按下述原则由甲方分期付给乙方。
4.1在本合同签订之日起,甲方需将相应的合同总款的60%作为预付款付给乙方。
4.2乙方进驻施工现场,布线工程实施完毕,工程验收合格后2个工作日之内,甲方将合同总款的30%付给乙方。
4.3试运行期(自工程验收合格之日起1个月)结束后的2个工作日之内,如无质量和技术问题,甲方将余下的10%合同款项付给乙方。
4.4若有其它事先未预计之费用,双方另行讨论解决。
4.5付款方式为支票,现金或乙方所认可的其它付款方式。
五、工期
5.1工程有效开始日期从合同签定甲方支付首期款后之次日起开始计算。
5.2除去人力不可抗拒因素(如地震,水灾等),乙方将工程在10个工作日内完成。
5.3甲方在工程完成之日起3日内组织验收,并自甲方出具验收合格证明之日起本工程进入试运行期。
5.4试运行期由甲方签发验收合格证之日起开始计1个月。
5.5乙方应按照双方约定的时间和进度实施完成本工程。
5.6如遇特殊情况,需缩短工期的,甲乙双方协商解决,并出以书面形式。
六、工程实施和验收
6.1甲乙双方共同确认网络施工的环境符合要求。甲,乙双方应各派一名工作人员负责整个工程实施过程中的.协调,安排。甲方现场协调人:乙方工程监理人:电话:
6.2具体工程实施计划由双方协商决定,双方将严格按照实施计划进行工程的实施。
6.3乙方应在工程实施完毕时通知甲方验收,乙方须采用专业的网络布线检测设备对整个网络布线工程进行检测,并出具电子及纸张介质的验收报告。
6.4甲方需在工程完成3日内依据工程验收标准对工程进行验收,工程验收标准详见附件一。验收合格即向乙方出具工程验收合格证明;甲方超过7日不组织验收,视为乙方完成工程合格。
七、售后服务
7.1乙方为工程提供终身免费电话技术支持服务,提供二年免费上门技术支持服务,提供二年布线工程材料保修服务,乙方专业技术支持人员接到电话通知并确认须上门解决情况下,应在24小时内抵达现场。
7.2乙方对合同项下所有产品提供三包服务,不同产品根据生产厂家规定执行相应的三包政策。如有设备故障需要维修,乙方应及时提供备用设备(原则上在8小时内),使用备用设备发生的相关费用由甲方承担。
7.3乙方负责免费培训2-5名网络维护人员,并定期指导维护人员工作。
八,违约责任
8.1本合同签定后,双方均应严格恪守。任何一方违反本合同规定的义务给对方造成损失的,应承担赔偿责任。甲方有权选择拒绝继续支付合同价款,乙方有权选择中止继续履行合同义务。
8.2甲方如不能按期付款,每延误一日,甲方向乙方支付合同未付款部分的1‰作为违约金。
8.3乙方如不能按时交工,每延误一日,甲方从未完成工程金额中扣除1‰作为乙方违约金。
九、合同生效及其它
9.1本合同由双方代表签署,加盖合同章或公章即生效。
9.2由于不可抗拒因素造成的问题及非甲,乙方责任造成工程延误,经双方友好协商,将工程进度顺延。
9.3对本合同条款的任何修改和补充,应由双方授权代表签署书面文件,作为本合同的组成部分,与合同正文具有同等效力。
9.4合同中没有规定的有关事宜**条款,应由双方讨论,友好协商解决。任何一方不得虚构合同以外的义务和责任。
9.5本合同附件由双方签章确认,并与本合同具有同等法律效力。
9.6本合同以中文书写,一式四份,双方各执二份。
十、双方通讯和联络地址
甲方:沈阳神秘树网吧
地址: 邮编: 电话: 传真:
乙方:沈阳恒海科技有限公司
地址:沈阳市和平区三好街63号4098室邮编:******电话:*****传真:*******
甲方(盖章): 授权代表: 乙方(盖章): 授权代表:
【综合布线合同】相关文章:
综合布线心得体会04-07
布线施工合同03-07
布线施工合同6篇04-02
布线施工合同5篇03-24
布线施工合同范本(精选11篇)07-20
聘请合同综合05-20
项目综合合同04-09
综合工时制劳动合同11-01
清洁综合服务承包合同02-26