- 布线工程施工合同 推荐度:
- 相关推荐
布线施工合同5篇
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的类型越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编为大家整理的布线施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
布线施工合同1
甲方(发包方):
乙方(承包方):
经甲乙双方平等协商,现甲方将xxx科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任,特签订本合同,以资双方信守执行。
一、工程名称:xxx科技有限公司网络及布线工程
二、工程地点:xxx工业制造城
三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。
四、网络及布线工程量清单见附件1,技术方案见附件2。
五、合同工期
合同总工期为:60个工作日。
六、合同总价
1、工程总价(含税):人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)
2、本工程总价包干,工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式:
乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
八、工程款项支付时间和方式
1、在双方签订合同之日3个工作日内日,甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
2.乙方开工后3个工作日内,甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后,甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内,且在乙方开出正式发票后,甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息,自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题,且乙方全面、适当履行质保义务,期满后支付乙方。
5.付款账号:公司名称:xxx科技有限公司
开户银行:中国民生银行深圳xx支行
银行帐号:xxxxxx
地址:深圳市福田区xxx。
九、双方责任
1.甲方责任
1)负责检查工程进度、质量,及时按照相关规范组织工程验收工作。
2)配合现场协调工作。
3)按照合同约定支付工程款项。
2.乙方责任
1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划,经审定盖章后,送甲方审核,做好各项施工准备工作,施工期间严格按照各项计划进行施工。
2)施工过程中,乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书,如对设计图纸/要求有异议须变更时,应取得甲方及设计单位的`同意,取得甲方书面认可后,方可进行施工。
3)乙方在施工期间,如有技术问题或需甲方解决的问题时,必须书面上报甲方,否则,甲方不予答复。
4)乙方在施工期间,必须加强施工管理。落实一切安全措施,确保安全施工,在施工过程中,如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故,均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施,甲方有权责令停止工程的进行。
十、验收
1、工程验收
网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后,技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中,甲方按技术方案标准验收。
十一、质保与维修
1、从工程验收合格之日起算,工程的质保期期为1年,从工程验收合格之日起算。在质量保证期内,因工程质量所产生的问题,乙方应免费修复。
2、乙方服务响应时间:紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求,乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。
3、乙方应向甲方提供技术支持,并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。
4、质保期满后,甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作,乙方仅收取材料费用。
十二、违约责任
1、乙方未按约定的时间完工的,每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的,甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的,总工期将往后顺延。
2、甲方延期付款超过7个工作日的,每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的,付款时间将往后顺延。
3、因一方违约导致合同解除的,违约方应支付合同总价20%的违约金,违约金不足以弥补损失的,违约方仍应承担损失赔偿责任。
十三、不可抗力
当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十四、法律适用及争议解决
本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议,应协商解决,协商不成,任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
十五、合同生效
本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自双方签字盖章之日起生效。
十六、其他约定条款
1、甲方指派专人作为本合同的执行者,由其负责本合同履行的行为。
2、乙方指派xxx作为本合同的执行者,指派xxx作为本合同工程施工的执行者。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
布线施工合同2
甲 方:_________
乙 方:_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:_________
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。
乙方具体负责:
(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装
(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装,设备的安装和系统调试
(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试;
(4) 整个弱电工程采购部分包括:
除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约 米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的`预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________
地 址:_________地 址:_________
开户行:_________ 开户行:_________
帐 号:_________帐 号:_________
签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________
布线施工合同3
甲方:_________
乙方:_________
根据(合同法)的有关规定,经甲乙双方协商一致,互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
一、工程概况:
工程名称:_________
工程地点:_________
建设单位:_________
二、工程承包范围:
乙方承包范围为: 强弱电布线约_________平方米,建筑物内综合布线安装清包工。室内:强电范围、(插座、照明,开关,配电箱,空调,开关,消防标制供电按装)“弱电范围:音响线,监控线(只负责布线不管调试)监控头如需要按装调试每个监控头加壹百元人民币。
三、合同工期
(1)合同工期总天数: _________天,具体开工日期以合同生效次日起计算,如遇以下情况工期根据延误时间向后顺延:
(1)甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工工作要求,施工临时设施,材料仓库,施工用免费水电,部门协调等工作未能解决,影响乙方进场施工、工期顺延。
(2) 甲方必须向乙方提供、库房‘免费提供现场施工所用水电、’
四、 责任
(1)施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量,并根据工程进度及时配合乙方做好已完成布线工程的测试及验收工作。
(2)在未经甲方测试、验收前,因乙方施工等原因造成的材料浪费由乙方全部承担。
(3)已经过甲方测试、验收的布线工程如发生他人人为损坏问题乙方均不承担任何责任,但乙方应有偿为甲方提供修复服务,修复工程中所使用人工费应据实核算。
(4)施工过程中如因甲方图纸改动,材料、设备不齐全、以及与各部门协商不妥,从而影响施工进度的,甲方应赔偿乙方误工费、(每人每天贰百元整)
(5)因乙方责任导致工期延误、由乙方承担责任,每延迟一天按合同的总金额的'百分之二向甲方付违约金、
五、 工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐
(1) 工程材料由甲方自行采购、保管,材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;
六、合同金额:
(1)本工程合同总价为:人民币_________ 元, 大写 _________(其平方造价:一平方_________ 元,总计:_________ )
七、结算方式:
(1)施工合同签定后3日内,甲方向乙方支付10%工程费,15天后再支付30%工程费,甲方应在此布线工程竣工。经甲方验收合格后 10日内向乙方付清全部工程施工费的95%。其它5%质保期满后七日内付清。
(2)因较大设计变更或其他原因导致的工程增减,甲乙双方以工程联系单的方式予以确认,工程完工以后据实结算、
八、验收
工程进行验收以协议为准,双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后,由甲方代表在工程验收报告上签字盖章,此工程即认定为合格。
九、质量保证
所有线路全通整个布线工程质量保证期为六个月
十、违约责任:任何一方违约,按照本合同约定承担责任,未明确而违约的向对方承担合同总额10%的违约金。
十一、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,双方均可向邯郸仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
十二、本合同一式二份,双方签字即生效。双方对本合同不能进行变更、修改、解除等,可以进行协商并订立【补充协议】,【补充协议】具有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________
布线施工合同4
甲方:_____________
乙方:_____________
一、甲、乙双方本着平等协商,互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;
三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;
1、由甲方自行采购、保管,材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;
2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量,并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前,因乙方设计、施工等原因造成的.材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准),如发生任何问题乙方均不承担任何责任,但乙方应有偿为甲方提供修复服务,工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点:
五、施工期限:
如甲乙双方配合、协调较好,且双方均未受不可抗之外因素影响,本布线隐蔽工程从开工至完工为 天,施工前乙方应向甲方提供施工图纸,经甲方认可后乙方再进行施工作业,施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收
甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收,双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后,由甲方代表在工程验收报告上签字盖章,此工程即认定为合格。
乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作:
七、质量保证
整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定:
八、货款支付
甲方应在此布线工程经甲方验收合格后 日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任:任何一方违反合同,则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份,双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等,可以进行协商并订立《补充协议》,《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容,按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方:(章)_________________
_____年_____月_____日
乙方:(章)_________________
_____年_____月_____日
布线施工合同5
供 方:
一工厂地址:
二工厂地址:
商务部地址: 邮编:
电 话: 传真:
需 方:
收货地址
电 话
邮 编
收货人
要求发货日期
改变合同货运方式是否付费
□同意 □不同意
合同内容:
今向供方订购以下产品:
产品名称
规格、型号
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计人民币: 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分整 ¥
付款日期
付款方式
付款金额
开票日期
开票金额
支、现、电汇、其它
支、现、电汇、其它
渠道部签字:
商务部签字:
财务部签字:
营销中心主管签字:
备注
出库单号
订货条款:
1.本订单必须加盖单位公章,否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。
2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。
3.货物所有权在货款支付清前属于供方,付清后转移给需方。
4.供方在受到需方盖章确认后,天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证),一周内供方未收到需方提出的书面异议,则视为收到订货。
5.本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。
需方(盖章): 供方(盖章)
日期: 日期:
【布线施工合同】相关文章:
布线施工合同03-07
布线施工合同6篇04-02
布线施工合同范本(精选11篇)07-20
综合布线合同11-23
施工施工合同04-21
综合布线心得体会04-07
施工施工合同15篇04-21
施工的合同11-25
经典施工合同03-02