当前位置:好文网>实用文>合同范本>居间合同

居间合同

时间:2024-05-31 09:43:28 合同范本 我要投稿

居间合同

  随着法律知识的普及,合同起到的作用越来越大,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的居间合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

居间合同

居间合同1

  甲方:______________________________住址:______________________________通讯地址:______法定代表人:______________________________电话:____________________________________

  乙方:____________________________________通讯地址:________________________________身份证号码:______________________________电话:____________________________________

  鉴于:______

  1.甲方为完成________省________市工程建设项目缺乏资金,并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资,现委托乙方寻找、介绍出资方;而乙方亦获知了甲方的上述意愿。

  2.甲乙双方共同确认:______甲方同意委托乙方为寻找、介绍出资方,乙方同意接受委托,双方签订正式合同,并严格履行,以达到双方目的。

  双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

  第一条 委托事项

  1.甲方计划进行工程建设项目地点位于________省________市________区________路________号,甲方委托乙方为完成该项目施工所需的全部或部分资金寻找或介绍出资方,乙方接受甲方委托。

  2.乙方应尽力为甲方寻找或介绍出资方,并尽可能促成出资方以出借、赞助、投资等合法方式与甲方签订融资合同。

  甲方委托乙方协助融资的数额为________________元人民币。

  第二条 居间人的权利义务

  1.乙方在接受甲方的委托时,甲方应出示营业执照等合法的经营资格证明。

  2.乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍甲方融资工程项目的相关情况。

  3.乙方应认真完成甲方的委托事项,即,按照合同

  第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

  4.乙方在代理甲方的委托事项过程中,因甲方过错造成其损失时,乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

  5.乙方对甲方所借款项不承担任何性质的担保责任。

  第三条 居间报酬与费用

  1.若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署融资合同,甲方应向乙方支付________万元作为乙方酬金,此酬金的有关税款由甲方负担,居间费用由乙方自行承担。

  酬金的支付方式为:______现金(电汇)分期支付。

  经双方同意,此酬金分四期支付:______第一期:______合同签订之日起________日内甲方支付乙方(全款的________%)计人民币:______________万元整。

  第二期:______根据甲方的工程施工进度开始售楼或已开工三个月内(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的________%)计人民币:______________万元整。

  第三期:______根据甲方的工程施工进度楼层盖到八层以上或楼已销售65%以上的(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的________%)计人民币:______________万元整。

  第四期:______根据甲方的工程施工进度楼已封顶或楼已销售完毕(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的________%)计人民币:______________万元整。

  除本条规定的酬金外,乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。

  2.若乙方未能促成第三方与甲方签署出资合同,乙方无权要求甲方支付酬金,但可以要求甲方支付其从事居间活动所支出的必要费用。所谓必要费用是指:______________________________。

  3.若甲方未能按时支付酬金,乙方有权要求甲方按照日万分之________的比例支付滞纳金。

  双方同意,由为甲方所应支付的全部酬金承担担保责任。

  第四条 合同的解除发生下列情形之一,甲方或乙方可以通过书面形式通知对方解除本合同:______

  1.甲乙双方通过书面协议解除本合同;

  2.因不可抗力致使合同目的不能实现的;

  3.国家政策法规调整致使本合同履行可能违法;

  4.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

  5.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

  6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;

  7.______________________________________________________。

  第五条 违约责任本合同的任何一方违反本合同的约定给对方造成损失的,都应当赔偿另一方因此而遭受的损失,并支付本合同居间报酬总额的_____%作为违约金。

  第六条声明及保证甲方:______

  1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。

  本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  乙方:______

  1.乙方具有完整的民事行为能力,有权签署并有能力履行本合同。

  2.乙方签署和履行本合同所需的.一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。

  本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第七条 保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_____年。

  第八条 通知

  1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用__(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。

  以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2.一方变更通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

  第九条 合同的变更本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出______天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。

  未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

  第十条合同权利义务的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

  第十一条 争议的处理

  1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。

  第十二条 不可抗力本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。

  此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

  第十三条 合同的解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释第十四条 补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。

  本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第十五条 合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

  有效期为_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

  本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;另一份留交备案。

  甲方(盖章):________________________

  乙方(盖章):________________________

  签订地点:________________________

  _________年_________月____日

居间合同2

  建设工程居间服务合同

  甲方(委托人):

  法定代表人:

  身份证号码:

  联系地址:

  手机:

  乙方(居间人):

  身份证号码: 联系地址: 手机:

  甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1.1乙方接受甲方委托,负责就玉皇山文化旅游景观园建设工程项目(北京延庆,以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同,取得施工权。

  1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。

  二、乙方义务

  2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与业主方和总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分

  包权。

  2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息,在乙方促成双方见面沟通后,由甲方自行向总包方或业主方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任),最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。

  2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定,向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调)。

  2.4 在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。

  三、甲方义务

  3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前所需的手续准备。

  3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行,甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还:

  3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的;

  3.3.2因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行建设工程合同的;

  3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方 勒令停工、中止工程建设合同的';

  3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功,委托人应当按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同时本合

  同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:

  4.1本项目居间服务费为工程总造价的8 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准,即项目签定的合同工程量 万元的 8 %计 万元(税后),作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后,如因施工范围变更等原因,导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过±2%),最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整,多还少补(但出现第3.3条之情形的,不予调整)。

  4.2本合同签字生效后,甲方在与业主方或总包方签订施工转∕分包合同后,甲方按照下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间报酬(税后,不需居间人开具任何发票)。

  其中:①甲方每次向乙方支付居间报酬,均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等),在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方;

  ②每次付款时,如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项,其差额由甲方自行补足,不得以此为由拒付、延迟支付,否则按本合同第5.3条执行;

  ③每次支付具体帐号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。

  五、特别约定

  5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。

  5.2在居间服务过程中,甲方为完成委托事项产生的居间费用,即使乙方最终未能完成居间服务,也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功,这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。

  5.3甲方取得工程建设施工合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(2‰∕日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。

  5.4居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

  5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。

  六、保密事项

  6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

  6.2保密期为五年。

  七、合同终止

  7.1本合同签字生效后,本工程项目由第三方获得,乙方未完成居间服务的,本合同自动终止。

  7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

  九、其他事项

  9.1本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。

  9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

  9.3本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。

  十、附件

  10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件,盖甲方公章予以确认。

  10.2乙方身份证复印件。

  10.3授权委托书(如需)。

  (本合同共5页,以下无内容)

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人或委托代理人(签字):居间人或委托代理人(签字):

  合同签订地:

  合同签订日期:

居间合同3

  甲方:___________________________ 合同编号:___________________

  法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________

  乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日

  法定代表人:_____________________

  乙方为推荐下列甲方产品和介绍客户给甲方,双方同意签订本居间合同书,并共同遵照下列各条款。

  第一条 相关甲方产品

  以下简称产品:__________________。

  第二条 服务区域和排他性

  1.乙方推荐产品的区域为_____地区。乙方若需增加区域,须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反,甲方有权随时取消本合同。

  2.乙方所介绍之客户经甲方书面确认后,甲方亦不得以直接方式绕过乙方向该客户销售产品,除非乙方同意或乙方已放弃该客户。

  3.未经甲方书面同意,乙方在合同期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售与第一条同类或相似产品给甲方以外的任何第三方。

  第三条 服务内容

  1.乙方推荐产品和介绍客户给甲方,甲方视乙方要求协助接触洽谈。

  2.乙方对其介绍之客户提供:

  (1)售前产品解说;

  (2)产品进出品流程指引。

  3.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产,乙方不得为非履行本合同目的而使用。本合同终止时,乙方应主动归还剩余资料给甲方。

  第四条 产品瑕疵

  1.由甲方交付之产品若有瑕疵,由甲方自行对销售之客户负责,与乙方无关。

  2.乙方介绍客户之产品若有瑕疵,由乙方对其承担连带担保责任。

  第五条 付款

  1.经乙方介绍成交的,甲方于买卖成立并交货验收完毕且收回全部货款后,_____日内通知乙方清款,甲方在收到乙方有效票据后_____日内按该笔货款总价(未含税)百分之_____给乙方作为佣金。

  2.乙方履行本合同及居间活动所需要的一切费用,由乙方自行承担。

  第六条 违约责任

  1.乙方就其介绍客户的合同履行向甲方承担连带责任,其中任一方对甲方的违约均视为乙方及其介绍客户的共同违约,甲方有权任意选择一方或几方进行追偿。

  2.乙方履行本合同过程中(包括签订本合同前)所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密,应向甲方赔偿违约金人民币_____万元,另甲方保留进一步索赔的权利。

  3.无论何种情况下,乙方均不是甲方的代表或员工,与甲方不存在劳动关系;乙方在履行本居间合同过程中应当明确告知相关客户,否则,乙方应承担一切由此造成的损失。

  第七条 合同期限

  1.本合同有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,为期_____年。

  2.合同期满前_____个月内双方均无终止合同书表示时,且期满后双方均继续实际履行本合同事宜的,本合同自动延期_____年,其后亦同。

  3.正常情况下,若任一方有特殊原因,欲提前终止本合同时,应于_____个月前,以书面形式通知对方,并在得到对方书面同意后,终止本合同。

  第八条 争议的解决

  本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的'方式予以解决。当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:____________

  (1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向____人民法院提起诉讼。

  第九条 条款独立性

  如本合同包含的某一条款或某些条款无论在任何方面由于任何原因被认为无效、非法或不可执行,则这种无效性、非法性或不可执行性将不影响本合同中任何其它条款及整个合同的有效性。法律另有明确规定的除外。

  第十条 变更与补充

  1.本合同中如有未尽事宜,由双方当事人共同协商一致,签订书面补充协议,书面补充协议与本合同具有同等法律效力。

  2.除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。

  第十一条 通知

  1.本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

  2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

  3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_____日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

  第十二条 不可抗力

  1.在本合同履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。

  2.任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的,应自不可抗力事件发生之日起_____日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起_____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十三条 合同附件

  1.本合同附件包括但不限于:

  (1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同;

  (2)甲方的营业执照和乙方的身份证复印件及相关的各种法律文件。

  2.任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

  第十四条 合同生效

  1.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

  2.本合同一式_____份,甲乙双方各持_____份,具同等法律效力。

  甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________

  授权代理人:____________(签字)______________ 授权代理人:____________(签字)______________

  单位地址:________________________ 单位地址:________________________

  邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________

  联系电话:________________________ 联系电话:________________________

  传真:____________________________ 传真:____________________________

  电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________

  开户银行:________________________ 开户银行:________________________

  账号:____________________________ 账号:____________________________

居间合同4

  甲方:___________

  乙方:___________

  甲乙双方根据规定,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目,引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

  2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

  二、甲方义务

  1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的________%向乙方承担违约金。

  三、乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

  3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的________%。

  2、居间报酬结算方式:居间报酬总金额为人民币________万元,在甲方与乙方引荐的'建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款到账后,次日将报酬总额中的万以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。

  五、转账事宜

  甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

  六、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

  3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

  七、合同终止

  1、本合同签字生效后,如果至________年________月________日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  如发生合同争议,协商不成,双方同意提交法院处理。

  甲方:________日期:________

  乙方:________日期:________

居间合同5

  合同编号:________

  委托人 : __________ 签订地点:____________________

  居间人:___________ 签订时间:_____年_____月_____日

  第一条:委托事项及具体要求:甲方委托乙方向金融机构和个人安排约_____________万元人民币

  第二条:居间期限:从____________年_____月____日至___________年_____月____日。

  第三条 :报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,报酬为促成合同成立金额的______%或者_____________元。

  未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。

  第四条 居间费用的.负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;

  未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要的劳务费___________元。

  第五条:甲方的责任:

  1:提供借贷所需的真实材料。

  2:积极配合办理相关手续。

  3:维护乙方权益。

  第六条:乙方的责任:

  1:充分发挥资源优势,认真负责加速办理所有借款手续,在金融机构或个人审批同意后,借款全额汇入甲方指定的账号即视为成功;

  2:全面协调甲方与金融机构的关系。

  3:维护甲方权益。

  第七条:甲方须承担的费用:

  1、利息

  2、评估费、公证费、融资费、监管费、及担保费

  3、在居间合同生效时起甲方预先支付乙方定金__________________元:_________________元。

  第八条 违约责任:

  1、在合同生效期内任何一方擅自撤销委托视为违约;

  违约方即需支付人民币_________元给守约方作为违约金;

  2:出借方贷款审批完毕后在签约后的当日甲方保证支付___%居间服费用给乙方,在放款前一次性全部支付完毕。

  每延迟一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金:

  3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或金融机构及个人贷款条件造成无法贷款的,乙方对此不承担违约责任。

  第九条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;

  也可由当地工商行政管理部门调解;

  协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:____________

  提交________________仲裁委员会仲裁;

  依法向人民法院起诉。

  第十条 其他约定事项:

  1:本合同甲乙签字盖章后即生效,在履行完毕后自行终止:

  2:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;

  3:本合同未尽事宜甲乙双方协商解决;

  4:本合同内容双方均有义务保守秘密,不得擅自对外泄露。

  甲方:___________ 乙方:___________

  _______年____ 月____日 _______年____ 月____日

居间合同6

  甲方(委托人):____________

  统一社会信用代码/身份证号:____________

  住所地/居住地:____________

  联系人:____________

  电话:____________

  微信号:____________

  电子邮箱:____________

  乙方(居间人):____________

  统一社会信用代码/身份证号:____________

  住所地/居住地:____________

  联系人:____________

  电话:____________

  微信号:____________

  电子邮箱:____________

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经充分协商一致,本着平等、自愿、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行居间服务相关事宜达成如下协议,以资共同恪守遵行。

  一、委托内容

  第一条乙方接受甲方委托,为甲方事务介绍客户,促成甲方与客户间就委托事项签订合同。甲方协助乙方与客户接触洽谈。

  第二条乙方为其介绍之客户提供:

  (1)售前委托事项解说;

  (2)合同达成签署流程指引。

  第三条委托期限自___年__月__日至___年__月__日。

  第四条甲方的其他要求:

  二、费用及支付方式

  第五条经乙方介绍成交的,甲方于成交后3日内支付乙方费用人民币____元(大写:____元)。

  第六条费用的支付方式为:

  第七条乙方履行本合同及居间活动所需要的其他费用,由乙方自行承担。

  三、双方的其他权利义务

  第八条乙方提供居间服务的区域为____地区。乙方若需增加区域,需提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反,甲方有权随时解除本合同。

  第九条甲方向乙方提供的任何资料均属于甲方的财产,乙方不得为非履行本合同目的而使用。本合同终止时,乙方应主动归还剩余资料给甲方。

  第十条未经甲方书面同意,乙方在合同期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售与本合同第一条约定的同类或相似的委托事项给甲方以外的任何第三方。

  第十一条乙方所介绍之客户经甲方书面确认后,甲方亦不得绕过乙方与客户就委托事项签订合同,除非乙方同意。

  第十二条甲方交付之委托事项若有瑕疵,由甲方自行对客户负责,与乙方无关。

  第十三条乙方介绍客户之委托事项若有瑕疵,由乙方对其承担连带保证责任。

  四、违约责任

  第十四条乙方履行本合同过程中(包括签订本合同前)所获得的甲方信息,一旦乙方泄漏,应向甲方赔偿违约金人民币_____元(大写:_____元)并赔偿损失。

  第十五条无论何种情况下,乙方均不是甲方的代表或员工,与甲方不存在劳动关系,乙方在履行本居间合同过程中应当明确告知相关客户,否则,乙方应承担一切由此造成的损失。

  第十六条因出现不可预见、不可避免、不可克服的事件,导致本合同无法有效及时履行的,相互不承担违约责任,但是遭遇不可抗力方应立即通过电话、微信等方式通知对方,并在通知后的三个工作日内将不可抗力的.书面有效证明及本合同无法有效及时履行的书面理由提交给对方确认。遭受不可抗力的一方凭此证明免除全部或部分违约责任,具体免除范围和方式由双方另行协商。

  五、合同的变更、解除

  第十七条经双方协商一致可以变更、解除合同。

  第十八条任何一方违反本合同任何条款约定的,在对方催告后十五个工作日内没有改正为全面履行的,守约方有权书面通知违约方解除合同,且有权要求违约方赔偿相当于合同总额5%的违约金及所遭受的损失(包括但不限于直接损失、可得利益、律师费用等全部损失)。

  第十九条一方只主张违约责任,没有主张解除合同的,合同应当继续履行。一方收到解除合同的通知后,对解除有异议的,应当在十五个工作日内向法定机关提出,否则,视为对解除无异议。

  六、争议解决方式

  第二十条本合同的约定和履行中产生的争议,双方友好协商解决,若协商不成,任何一方均可向有关机构申请调解,也有权在原告住所地或居住地人民法院起诉解决。双方还可以约定提交仲裁机构裁决。

  七、附则

  第二十一条双方在签订本合同时,应当提供经核实的身份证明和相应资质证明文件的复印件作为合同附件。

  第二十二条住所地(居住地)、代表人(联系人)、电话等联络方式如有变更,变更的一方应在变更后24小时内以书面方式通知对方。否则视为本合同载明的联络方式继续有效,微信和短信内容作为双方来往文件。通知、诉讼文书等文件以邮寄方式发送的,将文件按有效联络方式交给经营特快专递的单位邮寄后,邮件被签收或拒收均视为已经送达。

  第二十三条本合同中的标题只为便于双方阅读和理解合同内容,不作为权利义务的约定。

  第二十四条本合同自双方签章之日起生效。一式四份,甲乙双方各持两份,具有同等法律效力。

  (以下无正文)

  甲方(签名捺印)/(盖章):____________

  代表人(签名):___年__月__日

  乙方(签名捺印)/(盖章):____________

  代表人(签名):___年__月__日

居间合同7

  上诉人:_________________甲公司

  住所地:_________________(略)。

  法定代表人_______________,董事长。

  上诉人:_________________乙公司

  住所地:_________________(略)。

  法定代表人:______________,总经理。

  被上诉人:_________________王某某,男,_____年_____月_____日出生,汉,无业,住(略)。

  因居间合同纠纷一案,上诉人不服__________区人民法院(20__)_____商初字第__________号民事判决,依法提起上诉。

  上诉请求:_________________

  1、撤销(20__)_____商初字第__________号民事判决书;

  2、改判驳回被上诉人的诉讼请求;

  3、改判被上诉人向上诉人返还劳务费286万元及利息;

  4、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

  事实和理由:_________________

  一、上诉人与被上诉人签订的《居间劳务协议》及《补充协议》系无效合同,一审判决合同有效错误。

  具体内容(略)

  二、本案应以二份《居间劳务协议》及最后签订的20__年元月19日《补充协议》为认定事实的基础;一审判决对补充协议效力认定前后矛盾,对劳务费的`计算基数、判决结果均有重大明显错误。

  具体内容(略)

  三、一审判决的居间费用过高。

  具体内容(略)

此致

  ___________人民法院

  具状人: ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

居间合同8

  合同编号:___

  甲方:___

  乙方:________________

  身份证:__________________

  身份证:______________________________________________ __________________

  职位:____________________________________

  通讯地址:________________________________________

  邮政编码:________________________________________

  联系人:______________________

  联系人:______________________

  电话:________________________

  电话:________________________

  传真:________________________

  传真:________________________

  E—mail:______________________

  E—mail:______________________

  鉴于甲方自有合法的工程承接资质,甲方委托乙方为该公司寻找工程项目;乙方亦获知了甲方的上述意愿,乙方愿意接受委托。双方愿意签订正式合同,并严格履行,以达到双方目的。鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

  第一条委托事项

  1.甲方计划承接乙方接洽的___________________________________工程项目,甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核,乙方接受甲方委托。

  2.乙方应尽力为甲方寻找合适的工程项目,并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接,其受托期限为本合同签订之日起至_________年____月____日止。

  第二条居间人的权利和义务

  1.乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍该公司的相关情况,但甲方书面确认为是商业秘密的除外。

  2.乙方应认真完成甲方的委托事项,按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

  3.乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。

  4.乙方在前期办理本受托事项过程中,因甲方过错造成其损失时,将由甲方承担责任。

  5.乙方仅为甲方和上述公司的居间方,不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。

  第三条居间报酬与费用

  1.若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同,甲方应向乙方支付工程造价总额的百分之五(5%),即合人民币_____________________________________元整(¥:__________)作为乙方酬金,(该项目所产生的营业税由方承担,若该居间费所产生的所得税由甲方承担);该酬金包含其它相关居间、咨询、应酬费用。酬金的支付方式为:现金或个人账户划账;

  2.付款时间:甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程预付款后,支付合同总价的百分之三(3%),即合人民币____________________元整(¥:__________)作为居间首期款,其余2%(合同总价)的居间费,根据发包方工程进度按比例分两次支付,所收款以收据为凭。

  3.若乙方未能促成上述承包合同,乙方无权要求甲方支付酬金,其从事居间活动所支出的其它相关必要费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用)

  乙方自行承担。

  第四条合同的解除

  1.委托期限届满,约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除;

  2.本合同约定目的已经实现,乙方收到甲方按照本合同第三条约定的酬金后,甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除;

  3.委托期限届满之前,不论任何原因,甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的;

  4.委托期限届满之前,因不可抗力致使本合同约定目的'不能实现的;

  5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;

  6.在本合同履行过程中,乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用),因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。

  7.______________________________________________________。

  第五条违约责任

  甲方应按时支付相应费用,若违反本合同的约定则视为违约行为,则应向乙方支付居间费总额10%的金额作为违约金,乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。

  第六条声明及保证

  甲方:

  1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有能力签署并履行本合同;

  2.甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效;

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为;

  4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法人委托授权书),本合同生效后即对合同双方具有法律约束力;

  5.甲方保证自有资质的真实性及合法性。

  乙方:

  1.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效;

  2.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为;

  3.本合同的签署人是合法公民或授权代表人,本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第七条保密

  甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务有关或有损客户利益的活动。

  第八条通知

  1.根据本合同需要,一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用、书信快递、传真、E—mail、手机短信、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2.一方变更通讯方式或通讯地址,应自变更之日起三日内,以书面或短信形式通知对方,否则,由未通知方承担由此而引起的相关通知责任。

  第九条争议的处理

  1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决

  ①.提交有管辖权的仲裁委员会仲裁;

  ②.依法向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

  第十条不可抗力

  1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

  2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后及时向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响

  3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何履行合同。不可抗力事件影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除本合同

  或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

  4.本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

  第十一条合同的解释、补充与附件

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第十二条合同效力

  本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。本合同正本一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。

  第十三条备注

  _______________________________________________________________________________________________________________

  甲方(签章):______________

  乙方签字(指印):______________

  法定代表人:_______________ _______________

  委托代理人:_______________ _______________

  _________年______月______日

  _________年______月______日

居间合同9

  甲方:________________

  注册地址:________________

  邮编:________________

  法定代表人:________________

  联系电话:________________

  乙方(编剧):________________

  身份证:________________

  国籍:________________

  通信地址:________________

  邮编:________________

  联系电话:________________

  第一条定义

  乙方:指专业从事影视、戏剧剧本创作的作者,接受本协议条款,并在甲方上注册的个人会员;

  甲方:指由公司运营的专门从事影视娱乐资源服务的专业网站,网址为:________________。

  第二条甲方的服务内容和范围

  1.服务内容

  1)建立乙方网上电子资料库,为乙方提供动态的个人网页,发布乙方上传的个人资料和照片,方便聘用单位选用乙方,同时提高乙方的知名度;

  2)为乙方提供本专业的招聘机会和信息,向委托甲方招聘乙方的甲方vip会员和单位会员推荐签约乙方,协助乙方获得工作并取得相应报酬;

  3)为乙方的艺术成果寻找买方或合作方;

  4)代理乙方与聘请方或买方进行商务谈判,促成双方的合作;

  5)组织和联系对乙方的宣传,增强乙方的知名度和与xx的亲和度;

  6)提供其他一切可能会对乙方发展产生积极影响的合法的活动机会。

  2.服务范围:甲方的服务区域为本网系统所及的全球范围。

  第三条乙方的权利与义务

  1.乙方的权利

  1)乙方在甲方实施本服务协议的过程中,享有参与权、知情权和决策权;

  2)如甲方违反本服务协议约定,乙方有权要求甲方及时更正,甲方在合理期限内拒绝更正或未及时更正的,乙方有权要求解除协议;

  3)乙方对甲方提供的付费服务有选择权,并有权拒绝未经双方商定的任何收费要求。

  2.乙方的义务

  1)乙方承诺,所有在甲方公布的个人资料均由本人上传或得到了本人的同意和授权,具有真实性和合法性,并保证该资料不侵犯其他第三人的任何权利;

  2)乙方保证,在接受甲方提供的服务时,不与任何已经签署的合约或需承担的义务相冲突,并且也不会对协议双方外的第三方形成任何法律和商业上的冲突;

  3)严格遵守甲方为履行协议而制定的各项规定和安排;

  4)每年至少一次参加由甲方安排的纯粹公益性质的活动;

  5)对从甲方获得的聘用工作,一经与聘用方签约,须严格履行。

  第四条甲方的权利与义务

  1.甲方的权利

  1)有权使用乙方提供的文字、图片、音像等全部资料进行宣传活动;

  2)有权代表乙方与聘请方、购买方或合作方进行商务谈判,并向乙方提出各种建议;

  3)有权要求乙方在同等条件下,优先接受甲方提供的工作或交易合约;

  4)有权在事先预约的条件下,对乙方进行采访或约稿。

  2.甲方的义务

  1)严格履行本协议约定的服务内容;

  2)在履行本服务协议时,充分尊重乙方意愿,充分披露相关信息。

  第五条共同责任条款

  1.在本服务协议有效期内,双方都必须遵守法律法规和公共道德,不得有任何有损于双方名誉的言行;

  2.承诺保守涉及双方的商业秘密和个人隐私;

  3.共同维护客户的商业利益,为客户提供诚信、高效、良好的服务。

  第六条收益分配

  1.由甲方运作、协调促成乙方与第三方达成协议的',甲方有权向乙方收取服务费用,服务费用收取的如下

  1)甲方促成乙方为第三方工作的,收取第三方约定支付乙方全部劳务费的_______%;

  2)甲方为乙方找到固定职务工作的,收取第三方支付乙方前______月______月薪的_______%;

  3)甲方为乙方的艺术成果寻找到买方或合作方的,收取成交金额的_______%。

  2.服务费用的收取方式为第三方在支付乙方费用时代扣,乙方、甲方需承担各自的税金。

  3.乙方从甲方或其他途径获取信息后,自行与第三方达成协议的,甲方不收取费用。

  4.甲方保留今后向接受服务的乙方收取个人会员费的权利。

  第七条声明

  1.双方保证其各自拥有合法的民事权利能力和行为能力签署和履行本协议;

  2.双方保证为了履行本合同而向对方提供的所有信息的真实、完整、有效和合法性;

  3.双方承诺在本协议的履行期限内,不与任何第三方签署与本协议相冲突的合约或从事与履行本协议约定义务相抵触的任何活动。

  第八条协议的生效

  乙方接受上述全部条款,在本协议书上签字或通过甲方提交申请,并经甲方同意后,本协议开始生效。

  第九条协议的解除

  1.经双方协商一致,可以解除本协议。乙方也可以通过在甲方点击“撤销”解除本协议。但此前乙方通过甲方与第三方签署的有关协议必须履行,并向甲方支付因履行该等协议而产生的服务费用。

  2.出现以下情况之一的,乙方可以随时解除本协议并追究甲方的违约责任。

  1)甲方在本协议有效期内,未能保障乙方权益,经乙方书面催告仍未履行协议的;

  2)甲方对外透露乙方不实资讯,造成乙方声誉严重受损。

  3.出现以下情况之一的,甲方可以随时解除本协议并追究乙方的违约责任。

  1)乙方未遵守本协议或者甲方代表乙方对外签订的合约的;

  2)乙方未向甲方披露真实和充分的资讯和相关情况,致使甲方认为已严重影响本协议的继续履行;

  3)乙方触犯法律法规或公共道德,不注意自身的言行和礼仪,严重影响甲方形象和声誉的;

  4)乙方通过甲方获取商业利益后,拒绝按双方约定向甲方支付服务费用的。同时甲方保留对乙方欠费的追索权利。

  4.任何一方有严重的根本违约行为,非违约方有权通知对方解除本合约并追究违约责任。

  第十条违约责任

  除本协议另有约定外,甲、乙任何一方违反本协议所约定的义务,违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日,应立即停止其违约行为,并在收到上述书面通知的日内赔偿守约方违约金人民币_______(圆整)。并且赔偿守约方因此遭受的任何名誉、声誉或经济上的、直接或间接的所有损失(包括但不限于诉讼支出费用、律师费用、收入减损、预期收入等)。如违约金不足以弥补对方损失的,违约方还应于违约金外补偿守约方的全部损失。

  如违约方继续违约或不履行其义务,守约方有权提前中止或解除、终止本协议。

  除本协议另有约定外,甲、乙任何一方因单方面原因提前终止本协议,提出方需按每部作品人民币___________元(圆整)的方式向另一方支付违约金。

  第十一条适用法律、争议及纠纷解决和司法管辖

  与本协议有关的一切事务,均适用中华人民共和国法律。因本协议而发生的一切纠纷,双方应本着友好协商的态度协商解决,如协商不成,任何一方可向中国具有管辖权的法院提起诉讼。

  第十二条其他约定

  1.双方同意,可就本协议未约定事宜达成补充合约,补充合约为本协议不可分割的组成部分,具有同等法律效力。

  2.本协议共五页,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  3.本协议传真有效。

  甲方(签章):________________乙方(签章):________________

  法定代表人:________________法定代表人:________________

  ______年______月______日______年______月______日

居间合同10

  发包人: (以下简称甲方)承包人: (以下简称乙方)经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、 工程名称:归西混凝土道路

  2、 工程地点:归村西

  3、 承包范围:350米混凝土道路

  4、 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

  5、 合同价款:合同总价款15万元。

  二、 技术要求

  1、路面为18c厚c25水泥混凝土路面,宽3.5米。

  2、 18c厚3:7灰土垫层。

  三、 施工及质量要求

  1、xx处理在原有基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

  2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

  四、 双方权利和义务

  1、发包人主要工作:负责场地三通一平;

  2、承包人主要工作:负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

  五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期________年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

  六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的`规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):________

  _________年____月____日________年____月____日

居间合同11

  甲方(委托方):杭州鸿阳创业经济信息咨询有限公司

  乙方(代理方):

  乙方受甲方委托,双方就甲方经营范围:超市管理咨询服务(含中介服务) 委托事项协商一致,签定本合同。

  一、 委托事项

  1、 居间项目名称:甲方经营范围:超市管理咨询服务(含中介服务) 。

  2、 委托内容:甲方委托乙方为上述项目内容在地区范围寻找、介绍及协助建立与相对方的合作关系。

  3、乙方完成委托标准:乙方根据甲方所提订立合同的要求,为甲方提供相对方信息,并按商业惯例和交易习惯促成其成交。

  二、 甲方责任

  1、 甲方必须保证委托行为不违反国家法律,并在签订合同前,向乙方提供甲方公司营业执照、税务登记证等其他必要文件。

  2、 甲方应如实向乙方提出订立合同的要求,提供有关客户合法企业综合资料。

  3、 甲方须按本约定比例定时向乙方支付实现“标的”代理之居间费。

  4、 甲方应如实向乙方通报该合同签订之进展情况。

  5、 甲方应就委托项目营销知识对乙方进行培训,以使乙方能优质、高效的`完成委托。

  三、 乙方责任

  1、 乙方应遵守本行业道德标准,不得对所签合同实施不良影响,全力促成甲方与相对方项目合同成交,充分维护甲方综合利益。

  2、乙方应对甲方提供的信息、成交机会、签约情况以及甲方和相对方的商业机密负有向第三方保密的责任。

  3、乙方在居间服务过程中不得双边牵线或为私利而接受相对方佣金、馈赠等类似款项。

  4、乙方在居间服务过程中不得以任何理由转移自己的各项债权债务。

  四、 居间期限和报酬的计算方法、支付时间和交付方式

  1、 本协议有效期限为壹年,甲方将以 汇票 方式交付乙方居间服务佣金,并汇入乙方指定的银行帐户。

  2、居间报酬的计算方式:

  ① 乙方仅提供需求方签约意向及其他关联信息,不直接参与本项目谈判的,待甲方与需求方签约并收到预付款后叁天内即支付合同“标的”的3.0 %作为乙方佣金。

  ② 乙方在上述前提下直接参与谈判并确保甲方与需求方签约,待合同生效后, 并收到预付款后叁天内即支付合同“标的”的6.0 %作为乙方佣金。

  ③ 乙方在甲方书面授权委托的情况下,独立完成与需求方的综合谈判,并签定合同,待

  合同生效后,并收到预付款后叁天内即支付合同“标的”的10.0 %作为乙方佣金。

  五、 保密内容

  1. 甲方为提高乙方代理业务能力,而对乙方进行专业培训及所提供各种资料,乙方必须对第三方负有绝对保密的责任。

  2. 乙方签定本协议及参与代理合同,其内容均属行业机密不得泄漏给任何第三方。

  六、违约责任

  七、其他约定事项

  本协议经双方法人代表或代理人签名立即生效,合作期内若有违约,由双方友好协商解决,经协商无法解决的,双方自愿约定甲方公司注册地人民法院为起诉地。

  甲方:杭州鸿阳创业经济信息咨询有限公司 乙方:

  法人代表(签名):法人代表(签名):

  开户银行:工商银行杭州江城支行行开户银行:

  公司税号:*公司税号:

  帐号:*帐号:

  电话: *电话:

  传真: *传真:

  本合同有效期:自 *年月日至*年 月 日

居间合同12

  甲方(委托人):

  联系地址:

  乙方(居间人):

  联系地址:

  联系电话:

  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、居间事务:

  乙方为甲方甲方按照实际成交数量、金额的一定比例足额支付居间报酬。

  甲方声明并确认:在本合同签订之前,甲方与乙方接洽的需求方(买方)单位和个人无任何实质意思沟通,没有条件自行接洽、促成相互间的买卖、合作关系。

  二、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  居间报酬为买卖金额的._____%(或者________元/吨),甲方于收取第一笔货款时一次性现金足额支付该批次全部居间报酬给乙方。甲方逾期支付居间报酬的,除需立即履行外,还需按应付报酬的千分之三支付逾期付款违约金。

  甲方漏计、隐瞒实际成交金额或者吨位数量,借此逃避给付乙方居间报酬的,属于根本违约。乙方可立即终止与甲方的合作,甲方除需按照实际计算基数补足居间报酬外,还应根据累计已实际成交金额的10%支付违约金给乙方。

  三、保密事项

  非经协商一致,本合同约定事项均不得向第三方以任何明示或者暗示的形式透露,违者需支付累计已实际成交金额的10%或者不少于100万元的违约金给对方。

  四、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地:____________________________。

  五、其他事项

  本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  合同签订地:

  合同签订日:

  甲方:(盖章):

  乙方(盖章):

  法定代表人或委托代理人:

  法定代表人或委托代理人:

  __________年_______月______日

居间合同13

  甲方(出租方):______

  乙方(承租方):______

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,委托人甲和委托人乙之间就房屋租赁、两委托人与居间人之间就居间报酬等事项,在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议:

  第一条 合同标的

  委托人甲的房屋坐落于___________市_________区___________ 路_______号_______栋_______单元____室,共_____套,其设计结构为__________________,总建筑面积为_________平方米,权属为___________ ,房产证号_____________,房屋落成时间为________年____月。

  其他情况______________________________________ 。

  委托人乙对上述房屋情况已充分了解,并作了实地勘察。

  第二条 委托人甲对居间人的委托事项(与委托书内容相同见附件 )

  为委托人甲欲出租的上述房屋寻找承租人,并将该房屋详细情况以及委托人甲的要求等报告给承租人。同时,将承租人的情况报告给委托人甲。

  第三条 委托人乙对居间人的委托事项(同委托书内容,见附件2)

  委托人乙欲在__________市__________区__________________地段承租___________房屋____套,面积为_________平方米。委托居间人搜寻信息,并及时报告委托人乙,以便促成委托人乙承租房屋的目的。

  第四条 居间人完成委托任务的报酬

  居间人业已完成本合同项下委托人双方委托之事项,委托人____双方自愿选择下列第____ 种方式向居间人支付报酬:

  1.按合同标的_________%的比例支付(具体数额为小写:___________ 、 ________大写:_________),其中委托人甲____%(具体数额为:小写____ 、大写____ ),委托人乙_________%,(具体数额为:小写________ 、大写________________)。

  交付佣金的具体时间:_________________ 。

  交付方式:__________________。

  2.委托人双方一次性支付居间人人民币:小写_________元、大写_________________ 。其中,委托人甲:小写__________ 、大写_________________元,委托人乙:小写___________元、大写_________________元。

  交付佣金的具体时间__________________。

  交付方式:_________________________________________________。

  第五条 居间人没有完成委托任务的费用收取

  居间人没有完成委托人指示的委托任务的,不得收取报酬,但可以按实际支出收取一定的费用,委托人双方自愿选择下列第____种方式向居间人支付费用。

  1.一次性向居间人支付人民币__________元,由委托人双方各自分别承担__________%。

  2.根据居间人的实际发生费用(以发票、车票等为证据),由委托人双方各自承担___________%。

  第六条 违约责任

  1.居间人有下列行为之一的属于违约:

  (1)无正当理由擅自解除合同的;

  (2)与他人串通,损害委托人双方的利益的;

  (3)干预委托人租赁房屋的自主意愿,代替委托人其中的一方与另一方谈判、签约等,损害了另一方的权益的。

  (4)居间人违约的`,应当承担本合同居间人预期获得佣金总价款的_________%。居间人因违约行为,给委托人任何一方造成经济损失,且违约金不足以弥补的,居间人应当就损失的差额部分向受害人予以赔偿。

  2.委托人双方有下列情形之一的属于违约:

  (1)无正当理由擅自解除合同的;

  (2)相互或与他人串通,损害 居间人利益的;

  (3)未能按照委托书或本合同的委托事项向居间人提供相关房产证件、文件、合同、身份证件等,致使居间人无法完成居间任务、并给经纪人造成实际损失的;

  (4)委托人违约的,在以下款项中选择:

  1.已经向居间人交付定金的,不得索回定金;

  2.按照居间人在本合同中应当获得的佣金予以赔偿;

  3.按照本合同标的物总价款的___________%赔偿于居间人。

  第七条 本合同解除的条件

  1.当事人就解除合同协商一致;

  2.因不可抗力致使不能实现合同目的的;

  3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;

  4.当事人一方迟延履行主要义务,经另一方催告后,在___________天内仍未履行;

  5.当事人一方有其他违约行为,致使合同履行不能的。

  第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人三方协商解决,也可以到当地工商行政管理部门调解;协商调解不成的,按下列第____种方式解决:

  1.提交__________________仲裁委员会仲裁;

  2.依法向人民法院起诉。

  第九条 其他约定事项:_________________________________________

  第十条 合同未作规定的,当事人可以根据需要签订补充协议,不能签订补充协议的,按《中华人民共和国民法典》、《城市房地产管理法》以及相关的法律法规之规定执行。

  第十一条 本合同自签订之日起生效,当事人各具一份,备案一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

居间合同14

  甲方:_____________________

  住所地:___________________

  法定代表人:_______________

  电话:_____________________

  乙方:_____________________

  住所地:___________________

  法定代表人:_______________

  电话:_____________________

  鉴于:

  1、甲方因业务需要,缺乏资金,并获知乙方能够提供银行贷款的相关信息并协助甲方完成贷款,现委托乙方协助办理银行贷款业务。

  2、甲乙双方共同确认:甲方同意委托乙方,协助办理银行贷款,乙方同意接受委托,双方签订正式合同并严格履行,以达到双方目的。

  双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商订立如下合同条款,以期共同恪守履行。

  第一条:委托事项

  1、甲方委托乙方办理银行贷款业务,乙方接受甲方委托。

  2、乙方应尽力为甲方通过银行向甲方发放贷款____________(大写)人民币。

  3、贷款期限____年。

  第二条:居间人的权利和义务

  1、乙方在履行本合同的过程中,可以向银行表明其为甲方的居间人,并可以向银行介绍甲方贷款的相关情况。

  2、乙方认真完成甲方的委托事项,即按照合同第一条规定的内容为甲方提供联络、协助、撮合等服务。乙方应在本合同签订后 个月内完成居间服务内容。

  3、乙方对甲方所贷款不承担任何性质的担保责任。

  4、甲方应配合乙方与银行洽谈,不得无故推迟和拒绝。

  5、甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用。

  第三条:居间报酬、费用及支付方式

  1、若通过乙方甲方获得银行发放的贷款,甲方应向乙方支付实际所得贷款金额的____%作为乙方酬金,居间活动费用由乙方自行承担。甲方应在资金到位后两日内按实际到账金额的____%支付乙方酬金。若甲方未能按时支付全部酬金,则自应支付之日起,每逾期一天,按未支付金额的千分之八向乙方支付罚金。

  2、若乙方未能促成银行与甲方签署贷款合同,且甲方未实际得到该银行发放的贷款,乙方无权要求甲方支付酬金,但可以要求甲方支付其为甲方提供居间服务所支出的必要费用(必须合理)。所谓必要费用是指:有关评估报告及公证等费用。该费用由甲方审定是否合理。

  第四条:保密

  甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料预以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露商业秘密的全部和部分内容,但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。否则需要承担对方因此而造成的一切直接损失以及间接损失。

  第五条:合同的生效、解除及管辖法院

  1、本合同经甲方乙方签字、盖章后生效。

  2、发生下列情形之一,甲方或乙方需要通过书面形式通知对方解除本合同。

  1)本合同有效期为酬金支付完毕,本合同自动解除。

  2)甲乙双方通过书面协议解除本合同的;

  3)因不可抗力致使合同目的.不能实现的;

  4)国家政策法规调整致使本合同履行可能违法的;

  5)在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

  6)当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

  7)当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;

  3、因本合同履行发生争议,双方应友好协商,协商不成的,应当向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第六条:双方承诺

  1、乙方应本着诚信、高效的职业精神为甲方提供优质的服务;

  2、甲方为所提供的一切资料负责,并保证其真实性、完整性和合法性;

  3、甲方不应要求乙方做出有违反国家和行业法律、法规的事情。

  第七条: 本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲方:_______________ 乙方:_______________

  法定代表人:_________或 法定代表人:_________或

  委托代理人:_________ 委托代理人:_________

  年 月 日 年 月 日

居间合同15

  委托人:____________

  居间人:____________

  见证人:____________

  签订时间:__年______月______日

  签订地点:____________

  根据《民法典》规定,居间人受委托人的委托,双方就融资、贷款委托事项协商一致,签订本合同:

  第一条委托事项及具体要求:以委托人本单位实业等资产作抵押从银行或社会融资、贷款,贷款人民币金额共计_____元。

  第二条居间期限:从__年______月______日至__年______月______日。

  第三条居间报酬与支付期限:居间人促成融资、贷款成立的,居间报酬为促成融资、贷款成立金额的__%,委托人应在每笔融资、贷款成立后的当日支付上述报酬。

  第四条居间费用的负担:居间人促成融资、贷款成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成融资、贷款成立的,委托人不向居间人支付费用。

  第五条本合同解除的条件:当事人就解除合同协商一致或因不可抗力致使不能实现合同目的。

  第六条委托人的违约责任:如融资、贷款成立,委托人不按时支付给居间人上述报酬,按上述应支付报酬金额的双倍向居间人支付违约金。

  第七条居间人的.违约责任:融资、贷款不成立,居间人支出的居间费用由居间人自行负担。

  第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的由济南市历下区人民法院管辖。

  第九条本合同未尽事宜,依据法律规定执行。

  第十条本合同一式三份,委托人、居间人、见证人各一份,本合同自双方签字之日起生效。

  委托人(章):居间人(章):____________

  法定代表人:法定代表人:____________

  身份证号:身份证号:____________

  见证人:____________

  身份证号:____________

  日期:______________

【居间合同】相关文章:

居间合同04-23

居间的合同11-17

居间的合同02-19

居间个人合同03-09

居间合同模板03-16

收购居间合同03-29

关于居间的合同04-02

销售居间合同04-03

商务居间合同04-04

采购居间合同04-04