设计委托书(通用15篇)
被委托人如果做出违背国家法律的任何权益,委托人有权终止委托协议。在充满活力,日益开放的今天,接触并使用委托书的人越来越多,你写委托书时总是无从下手?下面是小编整理的设计委托书,欢迎阅读与收藏。
设计委托书1
委托单位(公章):___________200___年_____月____日
浇圈梁、上楼板或大浇房顶时,甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。
工程名称:__________________________
工程基本情况:______________________________________________________________________________________
总建筑面积:_________平方米结构:总长乘宽长宽_________(米)层数:__________
工程总造价:_____________________________
工程位置:__________________________________________________________________________________________
一、建筑专业:
乙方入学后,服从学校的'统一管理,严格遵守校纪校规,按照学校规定,按时足额向学校交纳学费、书费、住宿费等费用,服从学校对教室、寝室等统一管理和调动。
1。总平面图
2。相邻建筑物关系
3。建筑物市内外自然高差
4。建筑物自然地面确定
第二十五条甲方在收到乙方解除委托代理协议通知后,应到乙方办理销户手续。在此期间,乙方不接受甲方的买入委托指令。
二、各层功能要求:____________________________________
三、各层层高及檐地高:________________________________
四、屋面形式:________________________________________
五、建筑物内外装修要求:
1。外墙面:____________2。内墙面:__________卫生间:_____________厨房:______
其他间:_____________
3。顶棚:________4。地面:____________
乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
5。门窗:________6。其他:____________
结构专业:一、工程地质勘察资料:
二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:
本人工作繁忙,不能亲自办理的相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项,对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任。
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:
四、场地其他情况:______________________
五、基础上部结构要求:
1。各层是否有特殊设备;设置位置,型号,荷载:_________________
【题干】根据《建设工程质量管理条例》,设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当()。
2。各层是否有特殊荷载,位置及大小:___________________________
3。各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置及尺寸:_______________________
4。结构设计其他要求:_________________________________________________
给排水专业:
一、建筑物给水、排水,人口、出口方向:
二、是否要求供应热水及其他要求:
三、消防供水情况:
账名:—账号:—开户行:—以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
四、建筑物处给水管网管径、压力情况:
就中关村证券股份有限公司行政清理工作组(以下简称“中关村证券清理组”)个人债权人申报登记债权的事宜,委托人对受托人授权如下:
五、给水调节间位置:
六、给排水专业其他要求:
采暖专业:
一、采暖方式,周围采暖条件,采暖人口方向:
二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:
三、是否有特殊通风要求:
四、其他要求:
电气专业:
一、建筑物供电人口方向:_________________________________
二、电气照明设计要求:___________________________________
三、建筑物处的市网线径及电压情况:
四、电话系统设计要求:___________________________________
五、电视系统设计要求:___________________________________
六、其他要求:___________________________________________
补充说明:_______________________________________________
受委托单位(章):________
_______年_______月______日
设计委托书2
甲方:
乙方:
根据有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就机构商业设计事项,双方经协商一致,签定本委托书,信守执行。
一、委托之事项:
□VI设计□画册设计□海报设计□包装设计
□标志设计□文案策划其他_____________________
甲方设计要求:
选择
项目
选择
项目
选择
项目
□作品风格:
□主色调:
□辅助色调:
□作品类别:
□作品载体:
□作品授众:
□要求工期:
□其他:
□数量:
□备注:
二、委托设计费用;
_________;_____元_________________;_______元
总价为:人民币___________元,(大写___________________________)
三、付款方式:
甲方需在合同签定之日起的两个工作日内通过现金支付或转账方式预付委托设计总费用的50%
乙方收到甲方的银行划账凭据后作为商业设计的开始时间
设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认,确认后甲方应当即付设计费的全部款(总费用的50%)
四、乙方设计作品的时间。支付方式:
乙方需在_____个工作日内设计出甲方_______设计(委托事项)初稿。设计完成的时间为_______个工作日左右。
甲方在确定设计稿再无修改意见或无误后需再乙方的委托书上签名,签名之后乙方对以后设计质量方面所出现的问题不再负责。
备注1:甲方认可___设计作品,已经满意。
备注2:甲方认可_____设计作品,已经满意
确认签名:________________确认签名:_________________
时间:_____年____月____日
时间:_____年____月____日
乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内以电子稿或打印样稿交付方式交付设计作品。
五、违约责任
甲方在设计作品初稿完成前终止合作,其预付的.50%费用无权要求退回:甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用
乙方如无正当理由提前终止合作,所收取的费用应当全部退回给甲方
甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权追究其法律责任。
乙方在跟甲方合作期间,乙方不得再与甲方同行业的其他客户签订合作关系,否则,退还所以的设计费。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表签名:乙方代表签名:
地址:地址:
日期:日期:
设计委托书3
委托单位(公章):___________ 200 ___年_____月____日
工程名称:__________________________
工程基本情况:
______________________________________________________________________________________
总建筑面积:_________平方米 结构:总长乘宽长宽_________(米) 层数:__________ 工程总造价:_____________________________
工程位置:
__________________________________________________________________________________________
一、建筑专业:
1.总平面图
2.相邻建筑物关系
3.建筑物市内外自然高差
4.建筑物自然地面确定
二、各层功能要求:____________________________________
三、各层层高及檐地高:________________________________
四、屋面形式:________________________________________
五、建筑物内外装修要求:
1.外墙面:____________ 2.内墙面:__________ 卫生间:_____________ 厨房:______ 其他间:_____________
3.顶棚:________ 4.地面:____________
5.门窗:________ 6.其他:____________
设计委托书4
XX公司:
XX市XXXXX开发有限责任公司委托贵公司进行XX区“XXXX”住宅项目施工图设计。
一、项目简介
1.项目概况:
XX住宅区位于XX市XX区北部。该址北临南堡制碱厂,环境污染较为严重,需通过规划的手段改善或回避此弊端。由于该址地处城市边缘,水、电、路、气等配套设施均就近解决,为该区的开发建设提供了必要的方便条件。
住宅小区由XX市XXXXXX开发有限责任公司开发。工程占地面积109575m2。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅:拟建有幼儿园、商铺、体育健身等基础设施,小区绿化率达到国家规定的要求,让人感到是生活在绿色的大自然中,使人们拥有一个四季如春的家。
2.开发意向:
住宅小区的方案设计理念:适应现代生活的需要,突出文化内涵。设计风格和谐统一。面向中层消费群体(碱厂职工与村民)。
住宅小区的方案设计宗旨:人无我有、人有我优。随着人们生活水平和文化修养的提高,对住宅的要求,尤其是对环境质量的要求也越来越高,对住宅的通风、采光、安静、绿色、美化等舒适度的要求相当迫切。
住宅小区的设计主题:在设计时充分考虑周围环境特点,建筑风格整体高雅大方,能在周围环境中脱颖而出。户型以舒适经济为设计前提。
二、规划设计依据
1、利用XX空地规划;
2、国家有关居住规划设计和住宅设计规范;
3、XX市国土资源管理局冀唐国用[20xx]00511号文;
4、本项目方案设计任务委托书。
三、规划设计要求
1、本项目一次规划设计,分两期实施。每期均具备独立完整的实施方案,以利用于分期投入及灵活的滚动销售。
2、根据开发意向,须重点体现小区住宅特点,使人一见即想入住,激发人们购房的`欲望。
2.1根据所取得地块的背景,地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案,以形成独特的风格和形象。
2.2在平面布置方面注意避开市场的常规思维,在实用和充分利用的前提下出奇、出新。
2.3户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求,指导人们的新生活、新思维。
2.4充分利用地形,适度改造,适当开挖土、石方后,加以利用。楼体可联体、可双拼、可独栋,根据实际需要设计。
2.5在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划,增加模仿难度,突出唯一性。
3、道路系统
3.1小区主大门布置注意与主干道的冲突,小区内场地水流流向布置,要求雨、污分流;
3.2小区内道路应考虑消防的要求和适应人车分流,停车场形式可以多样化;
3.3小区内的房屋布置应注意南北向略偏东18°为宜。
4、建筑布局及构造
4.1住宅楼以5+1式的多层住宅为主,一梯2-3户,错落有致。底层为停车库或商业网点,最高层为复式结构,屋顶设私家屋顶花园,以提高绿化面积,增加卖点;中间点缀11层的小高层住宅建筑作为标志性建筑。
4.2宜采用现代建筑风格为主流的形式,线条流畅,富有诗意和个性;
4.3建筑布局及结构应合理规范,充分考虑住户需求,同时要考虑降低造价的问题,真正体现房美价廉。
(1)多层住宅。层数拟为5+1,标准层层高2.8M。2-5层为标准层。首层做商业用途时为3.6M,6层设露台。住宅进深不超过13M。全部为明厅。
(2)小高层。以11层为主,搭配电梯。住宅进深不超过13M。全部为明厅。
4.4户型要求:设计单位应根据市场对户型的需求情况,安排好大、中、小户型和复式结构的比例数量。
4.5阳台采用异形内、外结合式(分观赏和休闲用),外阳台大于内阳台,外观造型别致美观,以增加卖点;
4.6采用凸窗、拐角窗、阳台内的连窗门可考虑大玻璃连门窗、外观造形活跃,可考虑有色塑钢窗,并带有隐形纱窗;
4.7设置排烟道及管道井,卫生间可考虑下沉式结构并设置排气管;
4.8楼宇的入口应特别注意设计醒目,以增强第一印象;
4.9水、电要求:供水按不设自来水变频供水加压泵户和屋顶水箱考虑。小区配电房应放置在公共地方,隐蔽、外观造型好;
4.10供暖采用市政集中供热;设计时需考虑(每户一台)太阳能的安装。
4.11外墙色调要求:与小区环境相协调,突出质感和文化底蕴。
5、小区环境:
5.1多层次的立体绿化;
5.2儿童娱乐设施和戏闹空间;
5.3园林小品、雕塑、设立小区标志性雕塑;
5.4重点体现水景,水景要使之活水防臭。
6、配套设施:
6.1拟建有大众活动场所、体育健身等基础设施;拟建有营业面积约1万平方米左右的商铺、幼儿园等服务设施:
7、指标要求:
7.1建筑容积率小于1.67,建筑面积不小于16万平方米;
7.2绿化率要满足国家规定要求;应达到30%。
7.3建筑间距符合消防、日照、通风、卫生要求;
7.4外观异同,小高层每单元一部电梯。
四、成果要求
1、方案设计综合说明书。
2、总平面图;
3、平、立、剖面图;
4、各户型平面布置图;
5、公共空间和街景环境分析图;
6、景观透视图;
7、彩色效果图(包括彩色总平面、单体透视图等);
8、小区鸟瞰图;
9、功能分区图(分别用不同颜色色块表示出绿地、多层建筑用地、小高层建筑用地、商业建筑用地、水系、道路、公共活动场所以及煤气、供热、自来水加压、配电、公共卫生等配套设施用地。)
10、小区道路布置图;(表达主、次干道分布,调车场位置等。)
11、投资估算及经济指标分析。
设计委托书5
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人:____________________________________________________________________________________
设计人:____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的'工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护
装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:___________设计人名称:___________
(盖章)(盖章)
法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)
委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)
项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)
住所:___________住所:___________
邮政编码:___________邮政编码:___________
电话:___________电话:___________
传真:___________传真:___________
开户银行:___________开户银行:___________
银行帐号:___________银行帐号:___________
建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________
(盖章)(盖章)
备案号:___________经办人:___________
备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日
设计委托书6
住宅室内委托设计
协议书
工程名称:.
设计单位:.
签字日期:20年月日
设计编号:.
协议编号: .
住宅室内委托设计协议书
合 同 号:HT-XMSJ-20090901
甲方:*** 居民身份证号:(以下简称甲方)
项目负责人:
联系方式:
乙方:*****(以下简称乙方)
项目负责人:
联系方式:
签订地点:
签订日期:
以上双方经友好协商,就甲方邀请乙方设计(公寓、别墅)室内装饰方案设计及施工图设计一事达成以下协议:
一.设计资料的提交及方案设计文件、施工图设计文件的提交
1.甲方须按乙方要求,于本合同签定后 个工作日内按时将室内设计所需的有关资料送交乙方,并同时向乙方提交一份书面的设计要求。
2.乙方在收到甲方提供的资料后 个工作日内将甲方要求的室内装修方案设计文件送交甲方。
3.乙方应在甲方对上述方案设计文件确定后 个工作日内将上述方案设计文件相应的室内装修施工图设计文件送交甲方。
二.设计收费及支付办法
1.双方约定本项目的室内设计费为人民币 万 仟 佰圆整(¥ )
2.费用的支付时间:
● 本合同一经签定,甲方应立即向乙方支付设计费总额的40﹪,计人民币 万 仟 佰圆整(¥ )作为定金。如甲方对方案设计不予认可时,定金不予退回。
● 在乙方提交给甲方上述施工图设计文件,甲方向乙方结清剩余设计费60%,计人民币 万 仟 佰圆整(¥ )。
三.设计方案修改及版权
1.在乙方向甲方提交方案设计文件的三日内,甲方应对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该方案设计需要修改,应提出书面修改意见。修改意见得到乙方认可后,双方约定修改文件的提交日期,由乙方负责根据甲方的'书面修改意见对原方案设计进行一次修改,并在约定日期内交甲方确认。
2.对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的设计要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30﹪,并同时约定修改文件的提交日期。
3.对于两次以上的局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的10﹪,并同时约定修改文件的提交日期。
4.本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其它项目使用。
四.违约责任
1.甲方未按本合同规定日期付款时,应支付乙方违约金,每延误一天,按总设计费的千分之三支付违约金。
2.乙方未按本合同规定日期交付文件时,应支付甲方违约金,每延误一天,按总设计费的千分之三支付违约金。
3.若由于甲方拖延付款,或未能及时向乙方提交设计所需的资料,由此造成的交图时间相应推迟,乙方将不承担违约责任。
4.若出现人力无法抗拒之自然灾害,而造成交付文件时间的延误,乙方不承担违约责任。
五.合同纠纷的解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷,甲乙双方应本着友好合作的态度协商解决,协商不成时可依现行法律解决。
六.其他
1.本合同经双方签字(盖章)生效。如有未尽事宜,经双方友好协商可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
通讯地址: 通讯地址: 联系电话: 联系电话:
签字日期: 年 月 日 签字日期 : 年 月 日
设计委托书7
XXXXXXXXXX:
本授权书声明:我 XXX 系 XXXXXXXX 的法定代表人,现授权委
托 的 为我公司代理人,办理 手续事宜,我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单 位(盖章):
法定代表人(签字):
日期: 年 月 日
设计委托书8
今委托 进行我公司 项目的相关设计,具体设计内容,如下:
一、工程概况:
1、建设单位:
2、项目名称:
3、建设地点:
备注:以上表格编制依据【总平面图】;【规划条件通知书】;【选址红线图】;【方案文本】; 各设计阶段的图纸应满足国家设计深度规定所需的设计工作
1、 2、
单体平面以双方最终认可的.平面图为准。 其中独栋别墅方案应按下述内容进行调整:
3.1 独立住宅 180、200、220、250、300 每个户型均考虑半地下室(可设置窗),且均为局部做地下室,满足一般使用功能即可;(可参考300 局部做地下车库 且应考虑不做车库改作他用也可满足使用功能)
3.2 独立住宅 250、300 两种户型内,考虑增加一个室内电梯间,考虑日后住户可以自己安装电梯,若不安装电梯,可以改作储藏室使用;且电梯间应升至地下车库
4、各专业二次深化设计(包含轻钢雨蓬、检修梯、装饰钢架、采光井、采光井排水、车库雨蓬、围墙、大门、车库出入口、大堂、前室、台阶、门楼、岗亭等) 五、设计条件:
五、附表 作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。
委托单位:
委托人:
时间:
设计委托书9
×××××项目水暖工程设计任务书
给排水,消防部分
(一)、设计范围
×××××项目1#~13#住宅楼及底商(含人防部分),地下车库,泵房,水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。
(二)、系统设置、系统说明
1、系统设置
本小区设给水系统、热水系统、排水系统、消防系统
2、系统说明
(1)、给水系统
供水方式:本小区住宅、底商及车库由市政供水管网作为水源,采用变频供水和水池的供水方式。
供水压力:本区域市政供水压力0.10Mpa
自来水接口位置:中兴街(主管道DN200)、滨河街(主管道DN150)
(2)、排水系统
排水方式:1#~13#住宅楼及底商采用污废合流,污废水经化粪池处理后排入市政管网,室外雨污分流。
排水方向:小区雨水,污水排向北侧中兴街。
(3)、热水系统:住宅卫生间及厨房设热水系统,由卫生间内电热水器供给。
(4)、消防系统:本小区根据设计规范要求设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器。
(三)、泵房及外管线
1、小区泵房设于地下车库内,
2、 外管线工程材料
(1)、给水管:球墨铸铁管
(2)、污水管:HDPE双壁缠绕管
(3)、雨水管:HDPE双壁缠绕管
(4)、室外消火栓管:球墨铸铁管
(5)、室内消火栓外管线:焊接钢管
(6)、自动喷水灭火系统外管线:镀锌钢管
(7)、埋地钢管防腐:沥青漆、玻璃丝布。
(四)、1#~13#住宅楼及底商,地下车库
1、给水
(1)、计量方式:住宅及商业水表出户,一户一表,住宅水表设于管井内,商业水表设于各商户内。水表采用红外卡式。
(2)、设计要求:住宅阳台设洗衣机水龙头一个,商铺每户设拖布池用水龙头一个。住宅内卫生间及厨房内给水管暗敷,底商卫生间给水管明敷。吊顶敷设的给水管做防结露。
(3)、工程材料:室内给水立管及各户水表前采用钢塑复合管,各户支管采用PPR管,管道等级S4。防结露材料为橡塑材料。
2、热水
(1)、住宅卫生间及厨房设热水系统,由卫生间内电热水器供给。热水器由用户自理,本次施工图设计只做由热水器到各用水点的预埋管。
(2)、安装要求:地面垫层及墙壁内暗敷。
(3)、工程材料:采用PPR热水管,管道等级S3.2。
3、排水
(1)、排水方式:住宅、底商采用污废合流。
(2)、设计要求:管井内增设排水管,每层管井内设地漏。住宅每户在阳台设洗衣机地漏一个,商铺每户设拖布池一个,地漏一个。室外设空调冷凝水管。立管底部采用离心铸铁管及管件。
(3)、工程材料:排水立管采用PVC-U螺旋消音管及管件,横支管及出户管采用普通PVC-U排水管。雨水立管采用国标PVC-U实壁管,不采用雨水专用管,除使用普通的'塑料支架外,每隔两层增加钢支架。
4、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器设置。
(1)、供水方式:来自小区泵房内消防泵。
(2)、设计要求:住宅、底商及车库消火栓箱与灭火器箱分开设置。住宅、底商及车库消火栓箱明装。住宅楼消火栓箱要求采用95S4-12戊型单栓消火栓箱。
(3)、工程材料:消火栓系统采用焊接钢管,自动喷水灭火系统采镀锌钢管。消火栓系统及自动喷水灭火系统阀门采用铸铁阀门。消防水箱采用玻璃钢水箱。
供热、通风与空调部分
(一)、设计范围
×××××项目1#~13#住宅楼及底商(含人防部分),地下车库,泵房,水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。
(二)、系统设置、系统说明
1、系统设置
本小区设供热系统、送排风及防排烟系统。
2、系统说明
(1)、供热系统:本小区采用水井加水源热泵机组供热。本小区住宅及商业部分均采用地板辐射采暖方式。
(2)、送排风及防排烟系统:本小区根据设计规范要求设置送排风及防排烟系统。
(三)、泵房,水源热泵机房及外管线
1、小区泵房,水源热泵机房集中设于地下车库内,
2、 外管线工程材料
(1)、供热系统外管线:焊接钢管、无缝钢管
(2)、埋地部分保温:聚胺脂
(四)、1#~13#住宅楼及底商,地下车库
1、地板辐射采暖系统及散热器采暖系统
(1)、供热方式:本小区住宅部分采用地板辐射采暖方式,住宅内卫生间采用地板辐射采暖方式,厨房内不采暖。底层商业采用地板辐射采暖方式。
(2)、计量方式:一户一表,热量表设于水暖井内。住宅热量表采用红外卡式。商业部分在热力入口处设热量表,费用由用户均摊。
(3)、安装要求:分集水器在卫生间内明装。
(4)、工程材料:地板辐射采暖系统立管及主干管采用焊接钢管,入户
管至分集水器采用PP-R热水管,管道等级S3.2,地暖管采用PE-RT管。保温采用橡塑材料,埋地部分保温采用聚胺脂。
2、送排风与防排烟系统
(1)、系统设置:本工程设机械送排风及防排烟系统,并且排风系统与排烟系统合用,平时排风,火灾时排烟。商铺每户送风与排风均设调节阀。
(2)、安装要求:风管紧贴梁底敷设
(3)、工程材料:车库内风机采用低噪声箱式风机。风管材料采用玻璃钢材料。
设计委托书10
甲 方:
乙 方:
项目名称:
项目地点:
甲方委托乙方完成下列工程设计业务,经过友好协商,达成一致共识,就甲方工程设计事项签订本合同,作为共同遵守的依据。
一、项目内容:
1.项目名称: 。建筑面积约为 M2。
2.设计时间:平面规划确认后天出效果图,效果图确认后天出施工图。
3.设计内容:
A.现场进行勘察及测量,并做详尽记录;
B.方案设计;
C.效果图设计;
D.施工图设计。
4.设计完成,乙方提供设计图纸套,效果图张,含全套图纸的光盘 张。
二、甲方工作事项:
1.提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图(包括水施、电施,空调、消防,投资估算等)。
2.协同乙方勘测现场。
三、设计费计取及付款方式:
1.设计费收取:
计费方式:
2.付款方式:
本合同签订时,由甲方支付乙方人民币: 元(大写: )作为设计定金;设计方案及效果图设计完成并由甲方确认后,由甲方支付乙方人民币:元(大写: )设计进度费;全套图纸交付时,
甲方付清余款人民币:元(大写: )。
四、甲方可选择的`服务方式:
全程设计:全套图纸交付后,甲方支付设计费余额,完成本委托设计事项;乙方进入设计监理阶段。若乙方进行设计交底,根据甲方要求及通知,到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。
五、其它条款:
1.乙方公司所有设计图纸在未定稿前,都为乙方公司内部图纸留底,不予外带。
2.甲方享有该套图纸在指定工程项目上的使用权,乙方享有该套图纸的版权及所
有权。
六、本合同如有争议,双方应协商解决,解决不成,交由甲方公司所在地仲裁委员会
仲裁。
七、备注:(共 条)
八、本合同一经双方签字盖章,即产生法律效力。
九、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代理人: 代理人:
日期:年 月 日 日期: 年 月 日
设计委托书11
×××设计院:
我单位计划新建×××项目,诚邀贵院对该项目进行修建性详细规划设计,其设计范围、设计深度、设计成果等要求如下:
1、设计范围:项目用地规模×××亩,项目建筑面积不大于×××平方米。
2、设计深度:满足国家关于修建性详细规划设计深度的要求,附加提供部分关键节点(风情商业街、客栈典型户型、小镇入口建筑、餐饮演艺中心局部)的建筑单体方案主要平面图。
3、设计成果:鸟瞰图(1-2)张,重要街区公共空间景观节点人视效果图(4-5)张,平面图,总平面竖向规划图,总平面市政管网路由规划图,景观分析图,交通分析图,功能分区图,客栈典型户型方案平面图,商业街典型户型方案平面图,小镇入口建筑方案主要平面图,餐饮演艺公共空间,帐篷营地典型主要平面图,规划设计说明,技术指标表以及4-5分钟视屏动画。
委托单位:×××公司
联系人:×××
联系电话:×××
×××公司
×年×月×日
设计委托书12
委托单位:新世界(沈阳)房地产开发有限公司(以下简称甲方)
受托单位:沈阳市市政工程设计研究院(以下简称乙方)
工程地点:沈阳市王家庄
工程名称:沈阳新世界花园
一.设计内容:
1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计。具体位置详见附图。
二.设计依据:
1.现行国家及沈阳市的有关设计规范、规定。
2.沈阳市王家庄地区控制性详细规划竖向修改规划(982-199-38)(修)。
3.沈阳市王家庄地区控制性详细规划道路系统规划图。
4.王家庄围堤护坡工程设计。
三.设计要求:
1.设计应符合国家的有关规范、规定。
2.按照“设计依据”中的文件要求及功能齐全、技术先进、施工安全、经济适用的原则。
3.提供沈阳新世界花园一期堤外道路路网中线图、平面横断面图和路网竖向设计图。
4.设计文件组成及深度:
⑴设计概要:
a、工程规模及主要工程内容;
b、道路、广场的细部尺寸确定依据;
c、设计横断面与地上杆线、地下管线详细配合情况以及局部地段横断面设计;
d、路面设计高程与两侧建筑物及地形的配合;
e、路面结构组合,路面新材料的'选择依据,防治翻浆的措施以及路面逐渐加强的步骤和办法;
f、其它新技术采用情况。
⑵平面(地形)图设计要求:
采用比例1/500~1/1000,包含规划道路中线与施工中线坐标,平曲线要素、机动车道、非机动车道、人行道(边石)、辅路及道路各部尺寸、人行通道的尺寸和位置、道路与沿线相交道路及建筑出入口的处理方式。
⑶纵断面图设计要求:
采用比例纵向1/50~1/100,横向1/500~1/1000,包含设计路面高程交叉道路、尺寸及高程竖向曲线及其要求等。
⑷横断面图设计要求:
采用比例1/100~1/200,图中应表示规划道路横断面图、设计横断面图(不同地段各部)、现状路横断面图以及它们之间的相互关系,大填大挖方的路基设计,地上杆线,特殊路拱曲线大样等。
⑸广场或交叉口(平交)设计(地形)大样图:
采用比例1/200~1/500,表示平面各部详细尺寸、方格线交点高程、设计等高程、停车场位置、中央岛、方向岛、绿化、雨水口和各种管线,交通设施(照明灯杆、护栏、交通标志牌等)的详细位置和尺寸,人行道铺装范围和路面结构。
⑹路面结构图设计要求:
柔性路面结构组合大样,刚性路面结构组合大样、构造大样以及分块大样,防止翻浆措施设计及特殊地区的路面结构大样等。
⑺提供本设计中所采用的所有标准图。
四.设计阶段及设计进度:
1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计时间为 个日历天。
注:上述工作开始时间以甲方书面通知为准。
五、设计文件要求:
1.提供施工图设计文件: 12套;
2.提供上述相应磁盘文件: 2套。
六、本委托书一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:新世界(沈阳)房地产开发有限公司
年 月 日
乙方:沈阳市市政工程设计研究院
年 月 日
设计委托书13
兹授权我单位____________(职务:____________)为我单位的'正式和合法代理人,身份证号码:____________(身份证复印件附后)。以我单位的名义参加《某某建设项目园林设计》的投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物,我方均予以承认。
代理人无权再次委托他人。特此委托。
投标人(签名):
投标代理人(打印名字/职务):
投标单位:(全名并加盖公章):
法定代表人(签名):
法定代表人(打印名字/职务):
地址:
电话:
传真:
日期:
设计委托书14
工程名称:XX县恒源lng与cng加气站项目
建设地点:XXXXXXXXXX燃气有限公司
设计单位:XXXXXX技发展有限公司
委托日期:20xx年X月6日
一、委托说明:
1、工程名称:XXXXlng与cng加气站项目
2、工程概况:在XXX县温陈乡建设lng与cng加气站各一座,项目占地约7.3亩,现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站;cng加气站日生产能力1.5万立方米,cng加气机为3台,布置于场地东南三角形加气罩棚下。
办公楼为3层,1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间;2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间;3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。
二、委托内容:
1、初步设计方案;
2、设计图纸;
三、设计周期:5天
XXX燃气有限公司
20xx年X月6日
设计委托书15
一.工程概况:
总建筑面积:136568 m2;
其中地上部分建筑面积:104609 m2;其中沃尔玛购物广场26655 m2;百货34976 m2;数码广场18409 m2;电影超市24568 m2;
地下室建筑面积:31958 m2;
沃尔玛建筑部分:
地上4层,首层为精品商铺(56个外铺、159个内铺),二、三、四层为沃尔玛卖场;
数码广场部分:
建筑分两部分:一部分为数码商场;另一部分暂定也是数码商场。
国际电影城部分:
首层精品店(55个外铺、149个内铺);
二层为图书城、三层为国际电影超市(有夹层);
百货部分:
地下一层、地上6层,均为卖场;局部7层为万达物业办公室;
所有建筑的地下室连通一体,百货和影城地下室还有商铺137个;
地下室共有车位数400辆左右,出入口两个,暂按一入口一出口设计。
所有建筑共用一个消防控制中心,由万达物业统一管理,位置在百货地下室,百货有分控,沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显(或区域显示器)。
消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。
二.弱电系统设计项目:
电视监控系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街)
防盗报警系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业)
综合布线系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房)
计算机网络系统(物业办公区使用)
有线电视系统(沃尔玛预留1路;物业办公区预留1路;将有线电视信号引至相关业态的弱电井,满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求)
背景音乐及紧急广播系统
设计范围包含:沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室;以上需满足事务性语音广播要求(走廊内间距5米)。
其余部分由设计院按消防要求设计:含沃尔玛部分(二、三、四层)、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工(弱电施工单位不做相关报价及投标)。
内线电话系统(整个商业广场统一考虑)。
空调自控系统(就地控制)
保安巡更系统(整个商业广场统一考虑)
停车场管理系统(整个地下室停车场统一考虑,收费管理停车场)
三.设计原则及参考资料
本工程应遵循下列设计原则:
1、先进性
采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要。
2、成熟性
以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。
3、开放性
采用开放的技术标准,避免系统互联或扩展的障碍。
4、按需集成
根据本项目特点,可按照需要分层次实现集成。
5、标准化
采用标准化的设计和标准化的产品。
6、可扩展性
本工程设计应考虑到未来发展,在预埋件和线缆布设上留有冗余。
7、安全性、可靠性
包括系统自身安全和信息传递的安全,以及运行的'可靠性。
8、设计、施工、运营与服务
强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活、工作环境。
本工程主要依据下列标准及文件:
1.JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》
2.GBJ50057-94 《建筑物防雷设计规范》
3.建筑设计防火规范GBJ16-37
4.火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98
5.新建沃尔玛购物广场设计准则(中国)电力部分
6.设计院施工设计图(建筑、给排水、电气、空调等专业图纸)
7.各地政府及行业主管部门的规定及相关规范
8.GB/T 50314-20xx《智能建筑设计标准》
9.JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》
10.GB/T 50311-20xx《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
四、各系统的设计内容
1.电视监控系统:
摄像机:彩色CCD图像传感器;具有良好的背光补偿性能;有自动增益控制功能和自动白平衡功能;较高清晰度;具有通用CS镜头接口,室外考虑使用自动光圈镜头。(特殊场合可考虑黑白摄像机)
云台和防护罩:室内尽量采用球形或半球型防护罩,云台旋转角度水平方向350度以上,垂直方向0~90度。云台旋转速度大于10度/秒。
监视器:能满足全日制工作的需要,水平解析度不小于400线。
控制设备:可方便灵活的控制前端云台及三可变镜头的动作;系统留有可扩充接口,控制器可连接分控键盘。
记录设备:采用硬盘录像机;要求录像和回放的图像清晰度可调并有图像位置、时间等信息;能保证不少于半个月时间的录像资料保留以备查验(延时录像)。
线缆:所有线缆均需有良好的屏蔽网,以构成效果良好的系统接地。
控制台和电视墙均须是钢结构制作,监视器按12台考虑设计。
所有设备的选择均须是市场上的成熟品牌。
监视区域的选择:
监控主要出入口的情况;
对重要通道进行记录;
地下停车场出入口、场内情况;
室外步行街(少量),需要安装支架,摄像机安装高度3米;
电梯内、沃尔玛(二、三、四层)、家居广场、数码广场、美食城、电影城、书城内电视监控不考虑。
系统要有一定的余量,以备增加和调整。
2.防盗报警系统:
前端探头的选择:根据现场的应用位置、应用环境等考虑可以选用双鉴探头、三鉴探头等;
【设计委托书】相关文章:
设计委托书06-21
电力设计委托书06-07
消防设计审核委托书02-06
项目设计委托书12-18
设计委托书15篇07-13
设计委托书(15篇)07-14
建筑设计委托书04-16
设计委托书精选15篇06-29
设计委托书(精选15篇)06-22
工程设计委托书08-22